Договор подряда на монтажные работы

1. СТОРОНЫ ДОГОВОРА

ООО 'Пример', ИНН 1234567890, КПП 123456789, ОГРН 1234567890123, юридический адрес: г. Москва, ул. Примерная, д. 2, офис 2, в лице Генеральный директор Иванов Иван Иванович, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и

ООО 'Пример', ИНН 1234567890, КПП 123456789, ОГРН 1234567890123, юридический адрес: г. Москва, ул. Примерная, д. 1, офис 1, в лице Генеральный директор Иванов Иван Иванович, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны,

именуемые совместно "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить монтажные работы на объекте: Складской комплекс, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Строителей, д. 10 (далее — Объект), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить его.

2.2. Содержание, виды, объём и последовательность монтажных работ определяются Техническим заданием (Приложение № 1) и Сметой (Приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.3. Результатом работ является смонтированное, отлаженное и готовое к эксплуатации оборудование (система), соответствующее требованиям Технического задания, Сметы и действующих нормативных документов.

2.4. Работы выполняются иждивением Подрядчика — из его материалов, его силами и средствами, если иное не предусмотрено Техническим заданием (Приложение № 1).

2.5. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) только с предварительного письменного согласия Заказчика, оставаясь ответственным перед Заказчиком за результат работ и действия привлечённых лиц.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Начальный срок выполнения работ: 01.02.2026. Конечный срок выполнения работ: 31.03.2026.

3.2. Работы выполняются в один этап, если иное не предусмотрено Техническим заданием. Промежуточные сроки (этапы) выполнения работ и сроки сдачи отдельных этапов определяются Графиком производства работ (Приложение № 3).

3.3. Сроки выполнения работ продлеваются соразмерно времени, в течение которого Подрядчик не мог выполнять работы по причинам, зависящим от Заказчика (непредоставление Объекта, материалов, оборудования, проектной документации, невыполнение иных встречных обязанностей), а также вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

3.4. Изменение сроков выполнения работ допускается по письменному соглашению Сторон путём подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.

3.5. Работы считаются выполненными с момента подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ в порядке, установленном разделом 7 настоящего Договора.

4. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

4.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет 150000 рублей, включая НДС 20 (20000 рублей), и определяется Сметой (Приложение № 2).

4.2. Цена работ является твёрдой и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных законом и настоящим Договором. Изменение цены оформляется дополнительным соглашением Сторон.

4.3. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30% от общей стоимости работ, что составляет 50000 рублей, в течение 3 рабочих дней с даты подписания настоящего Договора на основании счёта Подрядчика.

4.4. Окончательный расчёт за выполненные работы производится в течение 5 рабочих дней с даты подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ и предоставления Подрядчиком счёта и счёта-фактуры (при наличии).

4.5. Расчёты по Договору производятся в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.

4.6. Стоимость материалов и оборудования, приобретаемых Подрядчиком, включена в цену работ, если иное не предусмотрено Техническим заданием (Приложение № 1) и Сметой (Приложение № 2).

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК ОБЯЗУЕТСЯ

5.1.1. Выполнить монтажные работы в объёме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, Техническим заданием и Графиком производства работ, качественно и в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

5.1.2. Обеспечить выполнение работ своими силами, материалами, инструментом и оборудованием, если иное не предусмотрено Техническим заданием (Приложение № 1) и Сметой (Приложение № 2).

5.1.3. Соблюдать на Объекте требования охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правила внутреннего режима, действующие у Заказчика, и нести ответственность за их нарушение.

5.1.4. Незамедлительно уведомлять Заказчика о выявленных препятствиях к выполнению работ, а также о необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных Техническим заданием.

5.1.5. Передать Заказчику результат работ вместе с исполнительной и технической документацией, паспортами и инструкциями на смонтированное оборудование.

5.1.6. Устранять за свой счёт недостатки, выявленные при приёмке работ и в течение гарантийного срока, в порядке, установленном разделом 8 настоящего Договора.

ЗАКАЗЧИК ОБЯЗУЕТСЯ

5.2.1. Предоставить Подрядчику Объект и фронт работ в состоянии, пригодном для выполнения монтажных работ, в срок не позднее 01.02.2026.

5.2.2. Передать Подрядчику проектную и техническую документацию, необходимую для выполнения работ, а также материалы и оборудование, если их предоставление возложено на Заказчика в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и Сметой (Приложение № 2).

5.2.3. Оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ в объёме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

5.2.4. Принять результат работ и оплатить его в порядке и в сроки, установленные разделом 4 настоящего Договора.

ПРАВА СТОРОН

5.3.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность, а также отказаться от исполнения Договора в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 11 настоящего Договора.

5.3.2. Подрядчик вправе требовать от Заказчика содействия в выполнении работ, предоставления необходимой документации, материалов и оборудования, а также приостановить работы при невыполнении Заказчиком встречных обязанностей с отнесением убытков на Заказчика.

6. СДАЧА-ПРИЁМКА РАБОТ

6.1. По завершении работ Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о готовности результата работ к сдаче и передаёт Заказчику акт о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (либо иной акт, согласованный Сторонами), а также исполнительную документацию.

6.2. Заказчик в течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления и документов, указанных в пункте 7.1, обязан принять результат работ и подписать акт либо направить Подрядчику мотивированный отказ от приёмки с перечнем выявленных недостатков.

6.3. Приёмка результата работ производится приёмочной комиссией с участием уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика. При необходимости к приёмке привлекаются представители инспектирующих и надзорных органов.

6.4. Недостатки, указанные в мотивированном отказе, фиксируются в акте и устраняются Подрядчиком за свой счёт в срок, согласованный Сторонами. После устранения недостатков приёмка производится повторно в порядке, установленном настоящим разделом.

6.5. Если Заказчик в срок, установленный пунктом 7.2, не подписал акт и не направил мотивированный отказ, работы считаются принятыми, а акт — подписанным в одностороннем порядке.

6.6. Приёмка результата работ не освобождает Подрядчика от ответственности за недостатки, выявленные в течение гарантийного срока.

7. КАЧЕСТВО РАБОТ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям Технического задания, Сметы, проектной документации, а также действующим строительным нормам и правилам, государственным стандартам и иным обязательным требованиям, применимым к данному виду монтажных работ.

7.2. Гарантийный срок на результат работ составляет 12 месяцев с даты подписания акта о приёмке выполненных работ. Гарантийный срок на смонтированное оборудование устанавливается равным гарантийному сроку, предоставленному его изготовителем.

7.3. Если в течение гарантийного срока выявлены недостатки, произошедшие не по вине Заказчика, Подрядчик обязан устранить их за свой счёт в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты получения письменного уведомления Заказчика.

7.4. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работ, в течение гарантийного срока. Если гарантийный срок не установлен, требования могут быть предъявлены в пределах сроков, установленных законом.

7.5. Если Подрядчик не устраняет недостатки в согласованный срок, Заказчик вправе устранить их своими силами или силами третьих лиц с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать соразмерного уменьшения цены работ или возмещения убытков.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОР

8.1. За нарушение конечного срока выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0.1% от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости работ.

8.2. За нарушение сроков оплаты Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0.1% от просроченной суммы за каждый день просрочки.

8.3. За нарушение сроков устранения недостатков, выявленных при приёмке или в течение гарантийного срока, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0.1% от стоимости работ по устранению недостатков за каждый день просрочки.

8.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре и от возмещения убытков в части, не покрытой неустойкой.

8.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия, акты органов государственной власти, делающие исполнение невозможным, и иные подобные обстоятельства), которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.

8.6. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана уведомить другую Сторону в течение 7 рабочих дней с момента их наступления. Неуведомление лишает Сторону права ссылаться на такие обстоятельства.

8.7. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 3 месяцев, каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путём переговоров.

9.2. До обращения в суд Сторона, чьё право нарушено, обязана направить другой Стороне письменную претензию. Срок ответа на претензию — 10 рабочих дней с даты её получения.

9.3. При недостижении согласия спор передаётся на рассмотрение Арбитражный суд города Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. К настоящему Договору применяется право Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В части гарантийных обязательств Подрядчика Договор действует до истечения гарантийного срока, установленного разделом 8 настоящего Договора. Планируемая дата завершения работ по Договору — не позднее 31.12.2026.

10.2. Изменение и расторжение настоящего Договора допускаются по письменному соглашению Сторон, а также в случаях, предусмотренных законом и настоящим Договором.

10.3. Заказчик вправе в любое время до сдачи результата работ отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть цены пропорционально выполненной работе и возместив убытки в пределах разницы между ценой, определённой за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

10.4. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность в отношении сведений, полученных при исполнении настоящего Договора и составляющих коммерческую тайну другой Стороны, в течение срока действия Договора и 3 лет после его прекращения.

10.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.

10.6. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью: Приложение № 1 — Техническое задание; Приложение № 2 — Смета; Приложение № 3 — График производства работ.

10.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН