Договор поставки груза

1. СВЕДЕНИЯ О СТОРОНАХ

ООО 'Поставщик', ИНН 7702000002, КПП 770201001, ОГРН 1234567890124, юридический адрес: г. Москва, ул. Поставщиков, д. 2, офис 20, в лице Генеральный директор Петров Петр Петрович, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Поставщик", с одной стороны, и

ООО 'Пример', ИНН 7701000001, КПП 770101001, ОГРН 1234567890123, юридический адрес: г. Москва, ул. Примерная, д. 1, офис 10, в лице Генеральный директор Иванов Иван Иванович, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны,

именуемые совместно "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в обусловленный настоящим Договором срок товар, а Покупатель обязуется принять этот товар и оплатить его.

2.2. Наименование, ассортимент, количество и иные характеристики товара определяются Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющейся его неотъемлемой частью.

2.3. Товар приобретается Покупателем для использования в предпринимательской деятельности. Товар не предназначен для личного, семейного, домашнего или иного подобного использования.

2.4. Поставка товара осуществляется отдельными партиями в соответствии с заявками Покупателя и графиком поставки, согласованным Сторонами в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Договора.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставка товара осуществляется в сроки, согласованные Сторонами в Спецификации (Приложение № 1) и графике поставки. Если срок поставки отдельной партии не согласован, поставка производится в течение 30 календарных дней с даты получения Поставщиком заявки Покупателя.

3.2. Заявка Покупателя направляется Поставщику в письменной форме, в том числе по электронной почте или иным каналом связи, предусмотренным разделом 9 настоящего Договора, и должна содержать наименование, количество и ассортимент требуемого товара, а также желаемый срок поставки.

3.3. Место поставки товара: г. Москва, ул. Примерная, д. 1. Способ поставки определяется заявкой Покупателя: доставка Поставщиком собственными силами или силами третьих лиц по месту поставки либо самовывоз Покупателем по адресу: г. Москва, ул. Складская, д. 5. Если способ поставки в заявке не указан, поставка осуществляется доставкой по месту поставки.

3.4. Датой поставки считается дата передачи товара Покупателю, подтверждённая подписанной Сторонами товарной накладной или универсальным передаточным документом.

3.5. Право собственности на товар и риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходят к Покупателю с момента передачи товара Покупателю и подписания им товарной накладной (универсального передаточного документа).

3.6. Покупатель обязан принять товар в месте поставки и подписать товарную накладную (универсальный передаточный документ) либо представить мотивированный отказ от приёмки в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Договора.

3.7. Поставщик вправе осуществить досрочную поставку товара только с предварительного письменного согласия Покупателя.

4. КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ И ПРИЁМКА ТОВАРА

4.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, установленным для данного вида товара, а также характеристикам, согласованным Сторонами в Спецификации (Приложение № 1).

4.2. Поставщик обязан передать Покупателю вместе с товаром документы, подтверждающие качество и безопасность товара (сертификаты соответствия, декларации о соответствии, паспорта качества и иные документы), если такие документы предусмотрены для данного вида товара.

4.3. Товар должен быть передан в комплектности, согласованной Сторонами в Спецификации (Приложение № 1). Если комплектность не согласована, товар передаётся в комплектности, установленной для данного вида товара.

4.4. Приёмка товара по количеству, ассортименту и внешнему виду осуществляется Покупателем в момент передачи товара. Покупатель проверяет соответствие товара по наименованию, ассортименту, количеству и внешнему виду, наличие сопроводительных документов, а также качество товара в доступной при осмотре части. Скрытые недостатки выявляются и заявляются в порядке, предусмотренном пунктом 3.6 настоящего Договора.

4.5. При выявлении при приёмке несоответствия товара по количеству, ассортименту или качеству Покупатель приостанавливает приёмку и составляет акт с указанием выявленных недостатков. Акт подписывается представителями обеих Сторон, а при уклонении представителя Поставщика от подписания — представителем Покупателя с отметкой об отказе Поставщика от подписания.

4.6. Скрытые недостатки товара, которые не могли быть выявлены при приёмке, могут быть заявлены Покупателем в течение 12 месяцев с даты поставки. При выявлении скрытых недостатков Покупатель направляет Поставщику письменную претензию с приложением акта и документов, подтверждающих недостатки.

4.7. Поставщик обязан в течение 10 календарных дней с даты получения претензии Покупателя заменить некачественный товар, доукомплектовать его либо возвратить уплаченную за него сумму по выбору Покупателя. Возврат уплаченной суммы производится в течение 10 календарных дней с даты получения требования Покупателя.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

5.1. Цена товара определяется Спецификацией (Приложение № 1) и указывается в рублях. Общая стоимость товара по настоящему Договору составляет 1000000 рублей, включая НДС по ставке, установленной законодательством, либо без НДС, если Поставщик применяет специальный налоговый режим.

5.2. Цена товара включает стоимость упаковки, маркировки и доставки товара до места поставки, если иное не согласовано Сторонами в Спецификации (Приложение № 1).

5.3. Оплата товара производится Покупателем в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика, указанный в разделе «Реквизиты и подписи сторон» настоящего Договора.

5.4. Оплата каждой партии товара производится с отсрочкой платежа в течение 30 календарных дней с даты поставки и подписания Сторонами товарной накладной (универсального передаточного документа), если иной порядок расчётов не согласован Сторонами в Спецификации (Приложение № 1).

5.5. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

5.6. Стороны ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, проводят сверку взаимных расчётов с оформлением акта сверки.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение сроков поставки товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0.1% от стоимости непоставленного в срок товара за каждый день просрочки.

6.2. За нарушение сроков оплаты товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0.1% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки.

6.3. За недопоставку товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0.1% от стоимости недопоставленного товара за каждый день просрочки до момента восполнения недопоставки.

6.4. За поставку товара ненадлежащего качества или некомплектного товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0.1% от стоимости такого товара за каждый день просрочки устранения недостатков.

6.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре и от возмещения убытков в части, не покрытой неустойкой.

6.6. Сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить другой Стороне документально подтверждённые убытки, причинённые таким нарушением.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, в частности, стихийные бедствия, пожары, наводнения, землетрясения, военные действия, акты органов государственной власти, эпидемии, а также иные обстоятельства, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством.

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы в течение 10 календарных дней с даты их наступления.

7.4. Надлежащим доказательством наступления обстоятельств непреодолимой силы является документ, выданный уполномоченным органом (в том числе торгово-промышленной палатой).

7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 60 календарных дней, любая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в части, затронутой такими обстоятельствами, направив письменное уведомление другой Стороне.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путём переговоров.

8.2. До обращения в суд Сторона, чьи права нарушены, обязана направить другой Стороне письменную претензию. Срок ответа на претензию составляет 10 календарных дней с даты её получения.

8.3. При недостижении согласия спор передаётся на рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения ответчика, если иная подсудность не установлена законом.

8.4. Претензия направляется Стороне способом, обеспечивающим подтверждение её получения, в том числе по адресу, указанному в разделе «Реквизиты и подписи сторон» настоящего Договора.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.12.2026, а в части расчётов — до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

9.3. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также путём одностороннего отказа от исполнения Договора в случаях, предусмотренных законом и настоящим Договором.

9.4. Сторона вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке при существенном нарушении Договора другой Стороной. Существенным нарушением признаётся, в частности, неоднократное нарушение сроков поставки или оплаты товара, а также поставка товара ненадлежащего качества с неустранимыми недостатками.

9.5. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется другой Стороне в письменной форме не позднее чем за 30 календарных дней до даты предполагаемого прекращения Договора. Договор считается прекращённым с даты получения уведомления другой Стороной, если в уведомлении не указан более поздний срок прекращения.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения: Приложение № 1 — Спецификация; Приложение № 2 — График поставки; Приложение № 3 — Протокол согласования цены (оформляется при необходимости).

10.2. Стороны признают юридическую силу документов, переданных по электронной почте или иным каналом связи, указанным в настоящем разделе, до момента обмена оригиналами. Юридически значимые сообщения направляются по адресам электронной почты: Поставщика — postavschik@example.com, Покупателя — pokupatel@example.com.

10.3. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН