Договор поставки оборудования
Договор поставки оборудования — это соглашение, по которому поставщик обязуется передать покупателю оборудование в обусловленный срок, а покупатель — принять и оплатить. Применяется в предпринимательской деятельности при приобретении станков, техники, приборов и иных товаров, не предназначенных для личного использования. Документ необходим, когда требуется зафиксировать наименование, количество, качество, сроки и порядок расчётов, а также урегулировать ответственность сторон. Конструктор позволяет адаптировать договор под конкретные условия: с монтажом, импортным оборудованием или периодическими поставками.
.. ещеПример со случайными существенными условиями
ДОГОВОР ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ
| г. Москва | 01.01.2026 |
1. СТОРОНЫ ДОГОВОРА
ООО 'Поставщик', ИНН 7702000002, КПП 770201001, ОГРН 1234567890124, юридический адрес: г. Москва, ул. Поставщиковская, д. 20, офис 3, в лице Генерального директора Иванов Иван Иванович, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Поставщик", с одной стороны, и
ООО 'Покупатель', ИНН 7701000001, КПП 770101001, ОГРН 1234567890123, юридический адрес: г. Москва, ул. Покупательская, д. 10, офис 5, в лице Генерального директора Петров Петр Петрович, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны,
именуемые совместно "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю оборудование (далее — Оборудование), наименование, количество, ассортимент и комплектность которого определены в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора, а Покупатель обязуется принять Оборудование и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.2. Оборудование приобретается Покупателем для использования в предпринимательской деятельности.
2.3. Обязательство Поставщика по поставке Оборудования возникает с момента заключения настоящего Договора и исполняется в сроки, установленные разделом 2 настоящего Договора.
2.4. Требования к качеству и комплектности Оборудования определяются разделом 3 настоящего Договора. Цена Оборудования и порядок расчётов определяются разделом 5 настоящего Договора.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Поставка Оборудования осуществляется единовременно в срок не позднее 30 календарных дней с даты заключения настоящего Договора.
3.2. Доставка Оборудования осуществляется силами и за счёт Поставщика по адресу: г. Москва, ул. Примерная, д. 1, склад Покупателя. Поставщик вправе привлечь для доставки третьих лиц, оставаясь ответственным за их действия перед Покупателем.
3.3. Датой поставки считается дата подписания Сторонами акта приёмки Оборудования либо дата отметки Покупателя в товарной накладной о получении Оборудования.
3.4. Поставщик обязан одновременно с передачей Оборудования передать Покупателю документы, относящиеся к Оборудованию: товарную накладную, счёт-фактуру (или универсальный передаточный документ), паспорт (формуляр) Оборудования, сертификаты соответствия и иные документы, предусмотренные Спецификацией.
3.5. В случае недопоставки Оборудования Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество Оборудования в течение 10 рабочих дней с даты получения требования Покупателя. Восполнение недопоставки не освобождает Поставщика от ответственности за нарушение срока поставки, предусмотренной разделом 6 настоящего Договора.
3.6. Покупатель вправе отказаться от принятия Оборудования, поставка которого просрочена, уведомив об этом Поставщика до момента передачи Оборудования. В этом случае уплаченный аванс подлежит возврату в порядке, предусмотренном пунктом 9.4 настоящего Договора.
4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ
4.1. Качество Оборудования должно соответствовать требованиям, установленным в Спецификации, а также обязательным требованиям, предъявляемым к такому Оборудованию законодательством Российской Федерации и техническими регламентами.
4.2. Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, свободным от прав третьих лиц и пригодным для целей, указанных в пункте 1.2 настоящего Договора.
4.3. Комплектность Оборудования должна соответствовать Спецификации и эксплуатационной документации изготовителя. Поставщик обязан передать Покупателю полный комплект принадлежностей и документации, предусмотренный изготовителем.
4.4. Гарантийный срок на Оборудование составляет 12 месяцев с даты подписания акта приёмки Оборудования, если более длительный срок не установлен изготовителем.
4.5. В течение гарантийного срока Поставщик за свой счёт устраняет выявленные недостатки Оборудования либо производит его замену, если недостатки являются существенными. Срок устранения недостатков не может превышать 30 рабочих дней с даты получения Поставщиком соответствующего требования Покупателя.
4.6. Требования, связанные с недостатками Оборудования, предъявляются Покупателем в порядке, установленном разделом 4 настоящего Договора, с приложением документов, подтверждающих выявленные недостатки.
5. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ОБОРУДОВАНИЯ
5.1. Приёмка Оборудования по количеству, ассортименту, комплектности и внешнему состоянию осуществляется Покупателем в момент его передачи. Приёмка Оборудования по качеству (в том числе по скрытым недостаткам) осуществляется в пределах гарантийного срока, установленного пунктом 3.4 настоящего Договора. По результатам приёмки Стороны подписывают акт приёмки Оборудования.
5.2. При приёмке Покупатель проверяет соответствие Оборудования Спецификации по наименованию, количеству, ассортименту и комплектности, а также внешнее состояние Оборудования и наличие документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Договора.
5.3. При обнаружении при приёмке несоответствия Оборудования по количеству, ассортименту или комплектности, а также внешних повреждений Покупатель приостанавливает приёмку и составляет акт об обнаруженных недостатках с участием представителя Поставщика. Поставщик обязан направить своего представителя в течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления Покупателя.
5.4. Если представитель Поставщика не явился в установленный срок, Покупатель составляет акт об обнаруженных недостатках в одностороннем порядке. Такой акт является надлежащим доказательством выявленных недостатков.
5.5. Недостатки Оборудования, которые не могли быть выявлены при обычном способе приёмки (скрытые недостатки), могут быть заявлены Покупателем в течение гарантийного срока, установленного пунктом 3.4 настоящего Договора.
5.6. При обнаружении недостатков Оборудования Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика соразмерного уменьшения цены, безвозмездного устранения недостатков либо замены Оборудования. Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной суммы, если выявленные недостатки являются существенными (неустранимыми либо выявляются повторно после их устранения Поставщиком).
6. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
6.1. Общая цена настоящего Договора составляет 1000000 рублей, включая НДС по ставке 20% в размере 200000 рублей. Цена Договора является фиксированной и изменению в одностороннем порядке не подлежит.
6.2. Цена Оборудования определяется Спецификацией. В цену Договора включены стоимость Оборудования, упаковки, доставки до адреса, указанного в пункте 2.2 настоящего Договора, и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора.
6.3. Оплата Оборудования производится в следующем порядке: Покупатель перечисляет Поставщику аванс в размере 30% от цены Договора в течение 5 рабочих дней с даты выставления счёта; оставшаяся часть цены уплачивается в течение 10 рабочих дней с даты подписания акта приёмки Оборудования. Возврат аванса (его части) производится в порядке, предусмотренном пунктом 9.4 настоящего Договора.
6.4. Оплата производится в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика, указанный в разделе «Реквизиты и подписи сторон» настоящего Договора.
6.5. Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным с даты поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За нарушение сроков поставки Оборудования Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0.1% от стоимости непоставленного в срок Оборудования за каждый день просрочки, но не более 10% от цены Договора.
7.2. За нарушение сроков оплаты Оборудования Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0.1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от цены Договора.
7.3. За нарушение сроков устранения недостатков Оборудования или его замены Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0.1% от стоимости Оборудования, в отношении которого выявлены недостатки, за каждый день просрочки.
7.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре и от возмещения убытков в части, не покрытой неустойкой.
7.5. Требование об уплате неустойки предъявляется в письменной форме с приложением расчёта. Сторона, получившая требование, обязана рассмотреть его и ответить в течение 10 рабочих дней.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.
8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, в частности, стихийные бедствия, пожары, наводнения, землетрясения, военные действия, акты органов государственной власти, запрещающие исполнение обязательств, и иные обстоятельства, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.3. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана уведомить другую Сторону об их наступлении в течение 5 рабочих дней с даты их возникновения. Уведомление должно содержать сведения о характере обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств.
8.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на них как на основание освобождения от ответственности.
8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 3 месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, уведомив об этом другую Сторону. В этом случае Стороны производят взаиморасчёты по фактически исполненным обязательствам.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путём переговоров.
9.2. До обращения в суд Сторона, чьи права нарушены, обязана направить другой Стороне письменную претензию. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть её и дать письменный ответ в течение 10 рабочих дней с даты получения.
9.3. При недостижении согласия спор передаётся на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.
9.4. К отношениям Сторон по настоящему Договору применяется право Российской Федерации.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.12.2026, а в части обязательств по оплате и гарантийных обязательств — до полного их исполнения.
10.2. Сторона вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае существенного нарушения другой Стороной своих обязательств. Существенным нарушением признаётся, в частности, просрочка поставки Оборудования более чем на 30 дней, просрочка оплаты более чем на 30 дней, а также поставка Оборудования ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены.
10.3. При расторжении Договора, а также при отказе Покупателя от принятия Оборудования по пункту 2.6 настоящего Договора Стороны производят взаиморасчёты по фактически исполненным обязательствам. Поставщик обязан возвратить полученный аванс в части, не покрытой поставленным Оборудованием, в течение 10 рабочих дней с даты расторжения Договора (получения уведомления об отказе).
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящий Договор может быть изменён или дополнен только по письменному соглашению Сторон. Изменения и дополнения оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных уполномоченными представителями Сторон, и являются неотъемлемой частью Договора.
11.2. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью: Приложение № 1 — Спецификация оборудования.
11.3. Стороны признают юридическую силу документов, переданных по электронной почте, при условии их направления с адресов, указанных в разделе «Реквизиты и подписи сторон» настоящего Договора, до момента обмена оригиналами.
11.4. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность сведений, ставших известными в связи с исполнением настоящего Договора, и не раскрывать их третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
11.5. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
11.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК
ПОКУПАТЕЛЬ
Образец не является универсальным документом.
Воспользуйтесь конструктором для составления актуального документа.
Ответьте на несколько вопросов и получите готовый документ
ДОГОВОР ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ
СТОРОНЫ ДОГОВОРА
1. СТОРОНЫ ДОГОВОРА
, ИНН , КПП , ОГРН , юридический адрес: , в лице , действующего на основании , именуемое в дальнейшем "Поставщик", с одной стороны, и
, ИНН , КПП , ОГРН , юридический адрес: , в лице , действующего на основании , именуемое в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны,
именуемые совместно "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
В документе
Стороны должны быть определены так, чтобы их можно было однозначно идентифицировать — это требование к содержанию договора (ст. 432 ГК РФ). Кроме того, по ст. 506 ГК РФ поставщик действует в предпринимательских целях, что важно зафиксировать.
В разделе
Указать полные реквизиты обеих сторон: наименование (ФИО для ИП), ИНН, ОГРН/ОГРНИП, юридический адрес, банковские и контактные данные, а также сведения о подписанте и его полномочиях. Отметить, что поставщик осуществляет предпринимательскую деятельность.
Риски если отсутствует
Без идентифицирующих реквизитов невозможно установить надлежащую сторону обязательства, что затруднит взыскание задолженности и исполнение договора.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю оборудование (далее — Оборудование), наименование, количество, ассортимент и комплектность которого определены в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора, а Покупатель обязуется принять Оборудование и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.2. Оборудование приобретается Покупателем для использования в предпринимательской деятельности.
2.3. Обязательство Поставщика по поставке Оборудования возникает с момента заключения настоящего Договора и исполняется в сроки, установленные разделом 2 настоящего Договора.
2.4. Требования к качеству и комплектности Оборудования определяются разделом 3 настоящего Договора. Цена Оборудования и порядок расчётов определяются разделом 5 настоящего Договора.
В документе
Предмет — существенное условие договора поставки (ст. 432, 506 ГК РФ). Без согласования наименования и количества товара договор считается незаключённым.
В разделе
Определить наименование, количество, ассортимент и комплектность оборудования, сослаться на спецификацию (Приложение № 1), указать цель приобретения (предпринимательская) и момент возникновения обязательства по поставке.
Риски если отсутствует
Договор будет считаться незаключённым (ст. 432 ГК РФ), и стороны не смогут требовать исполнения поставки.
СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Поставка Оборудования осуществляется единовременно в срок не позднее календарных дней с даты заключения настоящего Договора.
3.2. Доставка Оборудования осуществляется силами и за счёт Поставщика по адресу: . Поставщик вправе привлечь для доставки третьих лиц, оставаясь ответственным за их действия перед Покупателем.
3.3. Датой поставки считается дата подписания Сторонами акта приёмки Оборудования либо дата отметки Покупателя в товарной накладной о получении Оборудования.
3.4. Поставщик обязан одновременно с передачей Оборудования передать Покупателю документы, относящиеся к Оборудованию: товарную накладную, счёт-фактуру (или универсальный передаточный документ), паспорт (формуляр) Оборудования, сертификаты соответствия и иные документы, предусмотренные Спецификацией.
3.5. В случае недопоставки Оборудования Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество Оборудования в течение рабочих дней с даты получения требования Покупателя. Восполнение недопоставки не освобождает Поставщика от ответственности за нарушение срока поставки, предусмотренной разделом 6 настоящего Договора.
3.6. Покупатель вправе отказаться от принятия Оборудования, поставка которого просрочена, уведомив об этом Поставщика до момента передачи Оборудования. В этом случае уплаченный аванс подлежит возврату в порядке, предусмотренном пунктом 9.4 настоящего Договора.
В документе
Сроки и порядок поставки — обязательные условия для договора поставки (ст. 506, 508, 510 ГК РФ). Их отсутствие лишает стороны возможности определить момент исполнения и применить меры ответственности за просрочку.
В разделе
Установить периоды (график) поставки, порядок отгрузки, условия доставки (самовывоз, транспорт), адрес места поставки и порядок восполнения недопоставки.
Риски если отсутствует
Без согласованных сроков поставки невозможно привлечь поставщика к ответственности за просрочку и доказать нарушение обязательства.
КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ
4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ
4.1. Качество Оборудования должно соответствовать требованиям, установленным в Спецификации, а также обязательным требованиям, предъявляемым к такому Оборудованию законодательством Российской Федерации и техническими регламентами.
4.2. Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, свободным от прав третьих лиц и пригодным для целей, указанных в пункте 1.2 настоящего Договора.
4.3. Комплектность Оборудования должна соответствовать Спецификации и эксплуатационной документации изготовителя. Поставщик обязан передать Покупателю полный комплект принадлежностей и документации, предусмотренный изготовителем.
4.4. Гарантийный срок на Оборудование составляет месяцев с даты подписания акта приёмки Оборудования, если более длительный срок не установлен изготовителем.
4.5. В течение гарантийного срока Поставщик за свой счёт устраняет выявленные недостатки Оборудования либо производит его замену, если недостатки являются существенными. Срок устранения недостатков не может превышать рабочих дней с даты получения Поставщиком соответствующего требования Покупателя.
4.6. Требования, связанные с недостатками Оборудования, предъявляются Покупателем в порядке, установленном разделом 4 настоящего Договора, с приложением документов, подтверждающих выявленные недостатки.
В документе
Требования к качеству и комплектности — условия, обеспечивающие соответствие товара целям покупателя (ст. 469, 478 ГК РФ). Без них покупатель лишён правовой основы для претензий по недостаткам.
В разделе
Указать требования к качеству (ГОСТ, ТУ, сертификаты), гарантийный срок, требования к комплектности, порядок предъявления претензий по качеству и комплектности и действия при выявлении недостатков.
Риски если отсутствует
Покупатель не сможет предъявить претензии по качеству и комплектности, так как отсутствуют согласованные критерии соответствия.
ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ОБОРУДОВАНИЯ
5. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ОБОРУДОВАНИЯ
5.1. Приёмка Оборудования по количеству, ассортименту, комплектности и внешнему состоянию осуществляется Покупателем в момент его передачи. Приёмка Оборудования по качеству (в том числе по скрытым недостаткам) осуществляется в пределах гарантийного срока, установленного пунктом 3.4 настоящего Договора. По результатам приёмки Стороны подписывают акт приёмки Оборудования.
5.2. При приёмке Покупатель проверяет соответствие Оборудования Спецификации по наименованию, количеству, ассортименту и комплектности, а также внешнее состояние Оборудования и наличие документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Договора.
5.3. При обнаружении при приёмке несоответствия Оборудования по количеству, ассортименту или комплектности, а также внешних повреждений Покупатель приостанавливает приёмку и составляет акт об обнаруженных недостатках с участием представителя Поставщика. Поставщик обязан направить своего представителя в течение рабочих дней с даты получения уведомления Покупателя.
5.4. Если представитель Поставщика не явился в установленный срок, Покупатель составляет акт об обнаруженных недостатках в одностороннем порядке. Такой акт является надлежащим доказательством выявленных недостатков.
5.5. Недостатки Оборудования, которые не могли быть выявлены при обычном способе приёмки (скрытые недостатки), могут быть заявлены Покупателем в течение гарантийного срока, установленного пунктом 3.4 настоящего Договора.
5.6. При обнаружении недостатков Оборудования Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика соразмерного уменьшения цены, безвозмездного устранения недостатков либо замены Оборудования. Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной суммы, если выявленные недостатки являются существенными (неустранимыми либо выявляются повторно после их устранения Поставщиком).
В документе
Порядок приёмки регулируется ст. 513, 514 ГК РФ и необходим для фиксации недостатков и предотвращения споров. Без него покупатель рискует пропустить сроки выявления недостатков.
В разделе
Описать процедуру приёмки по количеству и качеству, сроки и порядок составления акта, перечень передаваемых документов, действия сторон при обнаружении несоответствий.
Риски если отсутствует
Отсутствие порядка приёмки может привести к утрате права на предъявление требований по недостаткам, выявленным после подписания документов без оговорок.
ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
6. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
6.1. Общая цена настоящего Договора составляет рублей, включая НДС по ставке % в размере рублей. Цена Договора является фиксированной и изменению в одностороннем порядке не подлежит.
6.2. Цена Оборудования определяется Спецификацией. В цену Договора включены стоимость Оборудования, упаковки, доставки до адреса, указанного в пункте 2.2 настоящего Договора, и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора.
6.3. Оплата Оборудования производится в следующем порядке: Покупатель перечисляет Поставщику аванс в размере % от цены Договора в течение рабочих дней с даты выставления счёта; оставшаяся часть цены уплачивается в течение рабочих дней с даты подписания акта приёмки Оборудования. Возврат аванса (его части) производится в порядке, предусмотренном пунктом 9.4 настоящего Договора.
6.4. Оплата производится в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика, указанный в разделе «Реквизиты и подписи сторон» настоящего Договора.
6.5. Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным с даты поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.
В документе
Цена и порядок расчётов — существенные условия для договора поставки с учётом ст. 506, 516 ГК РФ. Без них невозможно определить размер платежа и основания ответственности за просрочку оплаты.
В разделе
Указать общую цену договора, порядок её определения (фиксированная или изменяемая), форму и сроки оплаты (аванс, отсрочка), реквизиты для перечисления.
Риски если отсутствует
Несогласование порядка оплаты и ответственности за просрочку может привести к невозможности взыскания неустойки или неосновательного обогащения.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За нарушение сроков поставки Оборудования Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере % от стоимости непоставленного в срок Оборудования за каждый день просрочки, но не более % от цены Договора.
7.2. За нарушение сроков оплаты Оборудования Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более % от цены Договора.
7.3. За нарушение сроков устранения недостатков Оборудования или его замены Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере % от стоимости Оборудования, в отношении которого выявлены недостатки, за каждый день просрочки.
7.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре и от возмещения убытков в части, не покрытой неустойкой.
7.5. Требование об уплате неустойки предъявляется в письменной форме с приложением расчёта. Сторона, получившая требование, обязана рассмотреть его и ответить в течение рабочих дней.
В документе
Условия об ответственности обеспечивают защиту нарушенных прав и позволяют взыскать санкции (ст. 15, 393, 395 ГК РФ). Без них стороны лишены возможности эффективно компенсировать потери.
В разделе
Установить основания и размер ответственности за нарушение обязательств (неустойка, штраф, возмещение убытков), порядок предъявления требований, при необходимости — ограничение ответственности.
Риски если отсутствует
Отсутствие условий об ответственности затруднит защиту нарушенных прав и взыскание санкций.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.
8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, в частности, стихийные бедствия, пожары, наводнения, землетрясения, военные действия, акты органов государственной власти, запрещающие исполнение обязательств, и иные обстоятельства, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.3. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана уведомить другую Сторону об их наступлении в течение рабочих дней с даты их возникновения. Уведомление должно содержать сведения о характере обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств.
8.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на них как на основание освобождения от ответственности.
8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, уведомив об этом другую Сторону. В этом случае Стороны производят взаиморасчёты по фактически исполненным обязательствам.
В документе
Оговорка о форс-мажоре позволяет освободить сторону от ответственности при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (ст. 401 ГК РФ). Без неё возможны споры о квалификации таких обстоятельств.
В разделе
Перечислить обстоятельства непреодолимой силы, порядок уведомления об их наступлении, сроки и последствия, условия освобождения от ответственности.
Риски если отсутствует
Отсутствие оговорки может привести к спорам об освобождении от ответственности при форс-мажоре.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путём переговоров.
9.2. До обращения в суд Сторона, чьи права нарушены, обязана направить другой Стороне письменную претензию. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть её и дать письменный ответ в течение рабочих дней с даты получения.
9.3. При недостижении согласия спор передаётся на рассмотрение Арбитражного суда .
9.4. К отношениям Сторон по настоящему Договору применяется право Российской Федерации.
В документе
Порядок разрешения споров, включая претензионный порядок и подсудность, важен для оперативного урегулирования конфликтов и определённости при обращении в суд (ст. 452 ГК РФ).
В разделе
Установить порядок досудебного урегулирования (претензионный порядок, сроки ответа), подсудность споров (арбитражный суд по месту нахождения ответчика или договорная подсудность), применимое право.
Риски если отсутствует
Отсутствие соглашения о подсудности может привести к рассмотрению спора в неудобном суде.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до , а в части обязательств по оплате и гарантийных обязательств — до полного их исполнения.
10.2. Сторона вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае существенного нарушения другой Стороной своих обязательств. Существенным нарушением признаётся, в частности, просрочка поставки Оборудования более чем на дней, просрочка оплаты более чем на дней, а также поставка Оборудования ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены.
10.3. При расторжении Договора, а также при отказе Покупателя от принятия Оборудования по пункту 2.6 настоящего Договора Стороны производят взаиморасчёты по фактически исполненным обязательствам. Поставщик обязан возвратить полученный аванс в части, не покрытой поставленным Оборудованием, в течение рабочих дней с даты расторжения Договора (получения уведомления об отказе).
В документе
Срок действия и порядок расторжения определяют временные рамки обязательств и возможности их прекращения (ст. 506, 523 ГК РФ). Без этого стороны не смогут своевременно выйти из договора.
В разделе
Указать срок действия договора, условия пролонгации, основания и порядок одностороннего расторжения, последствия расторжения.
Риски если отсутствует
Неопределённость срока действия и порядка расторжения может затруднить прекращение обязательств.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящий Договор может быть изменён или дополнен только по письменному соглашению Сторон. Изменения и дополнения оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных уполномоченными представителями Сторон, и являются неотъемлемой частью Договора.
11.2. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью: Приложение № 1 — Спецификация оборудования.
11.3. Стороны признают юридическую силу документов, переданных по электронной почте, при условии их направления с адресов, указанных в разделе «Реквизиты и подписи сторон» настоящего Договора, до момента обмена оригиналами.
11.4. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность сведений, ставших известными в связи с исполнением настоящего Договора, и не раскрывать их третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
11.5. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
11.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
В документе
Заключительные положения регулируют порядок изменения договора и юридическую силу приложений, что важно для стабильности обязательств (ст. 432, 452 ГК РФ).
В разделе
Определить порядок изменения и дополнения договора, перечень приложений, юридическую силу документов, порядок обмена документами, конфиденциальность, вступление в силу.
Риски если отсутствует
Отсутствие заключительных положений может создать неопределённость в отношении приложений и порядка изменения договора.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ
Реквизиты и подписи
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК
ПОКУПАТЕЛЬ
В документе
Подписи уполномоченных лиц сторон придают документу юридическую силу и подтверждают согласие с условиями (ст. 432, 434 ГК РФ). Без них договор не считается заключённым.
В разделе
Указать должности, ФИО и подписи представителей поставщика и покупателя, а также перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью договора.
Риски если отсутствует
Документ не будет иметь юридической силы без подписей сторон.
На основе ваших данных система автоматически сформирует корректный и готовый к использованию документ.
Похожие документы
Частые вопросы
Что такое договор поставки оборудования и чем он отличается от договора купли-продажи?
Какие условия договора поставки оборудования являются обязательными?
Зачем в договоре ссылка на спецификацию как приложение?
Можно ли заключить договор поставки оборудования с физическим лицом, не являющимся ИП?
Чем договор поставки с монтажом и пусконаладкой отличается от договора только на поставку?
Нужно ли заверять договор поставки оборудования у нотариуса?
Обязательна ли печать на договоре поставки оборудования?
Кто должен подписывать договор поставки оборудования со стороны организации?
Нужна ли государственная регистрация договора поставки оборудования?
Что будет, если в договоре не указать срок поставки оборудования?
Как правильно оформить приёмку оборудования, чтобы избежать споров?
Можно ли признать юридическую силу переписки по электронной почте по договору поставки?
Как хранить договор поставки оборудования и приложения к нему?
Какие типичные ошибки допускают при составлении договора поставки оборудования?
Что будет, если покупатель не оплатит оборудование, а в договоре нет условия о неустойке?
Пожалуйста, выберите ваш вариант в каждом блоке с вопросами.
Конструктор сформирует документ под ваши ответы.
После чего вы сможете проверить, заполнить и скачать его в нужном формате.
Доступ к конструктору платный: 99 рублей
Покажем вам результат до оплаты.
Документ обновляется (~1 мин). Можно продолжить заполнение, мы сообщим, когда всё будет готово.
Готово!
Документ обновлён с учётом ваших параметров.
Не получилось обновить
Что-то пошло не так. Обновите страницу и попробуйте ещё раз — обычно это помогает.
Чтобы заполнять и скачивать документы, примите условия Пользовательского соглашения и Политики обработки персональных данных.