SurferDoc
SurferDoc Конструктор документов

Договор поставки компьютерной техники

Договор поставки компьютерной техники — это документ, который оформляет отношения между поставщиком и покупателем при передаче компьютерной техники (компьютеров, ноутбуков, серверов, периферии). Он применяется в предпринимательской деятельности, когда организации или ИП закупают технику для бизнеса, а также при продаже физическим лицам. Договор нужен, когда требуется зафиксировать наименование, количество, качество, сроки и порядок поставки, цену и условия оплаты, ответственность сторон и разрешение споров. Конструктор позволяет составить договор с учётом особенностей сделки: разовой или партийной поставки, гарантийных обязательств, смешанных форм (аренда, лизинг) и валютных расчётов.

.. еще
Закон о защите прав потребителей 44-ФЗ / 223-ФЗ (при госзакупках) ГК РФ гл. 30 §3 Техническое регулирование (сертификация)
4.8 / 5
средняя оценка
4 ноября 2026
обновлён

Как создать документ

1. Выберите условия

Выберите условия, которые соответствуют вашему случаю

2. Заполните поля

Введите данные прямо в конструкторе или после скачивания

3. Скачайте документ

Получите готовый документ в формате DOC или PDF

Пример со случайными существенными условиями

ДОГОВОР ПОСТАВКИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

г. Москва01.01.2026

1. СТОРОНЫ ДОГОВОРА

ООО 'Поставщик', ИНН 7702000002, КПП 770201001, ОГРН 1234567890124, юридический адрес: г. Москва, ул. Примерная, д. 2, офис 20, в лице Генерального директора Петров Петр Петрович, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Поставщик", с одной стороны, и

ООО 'Пример', ИНН 7701000001, КПП 770101001, ОГРН 1234567890123, юридический адрес: г. Москва, ул. Примерная, д. 1, офис 10, в лице Генерального директора Иванов Иван Иванович, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны,

именуемые совместно "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю компьютерную технику (далее — Товар), а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.2. Наименование, модель, артикул, комплектация, количество и иные характеристики Товара определяются Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющейся его неотъемлемой частью.

2.3. Товар приобретается Покупателем для использования в предпринимательской деятельности. Положения законодательства о защите прав потребителей к отношениям Сторон по настоящему Договору не применяются.

2.4. Поставка Товара осуществляется единой партией в количестве и ассортименте, указанных в Спецификации.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставщик обязуется поставить Товар в срок до 01.03.2026.

3.2. Поставка осуществляется единой партией. Место поставки: г. Москва, ул. Примерная, д. 1, склад Покупателя.

3.3. Доставка Товара до места поставки осуществляется силами и за счёт Поставщика. Расходы на доставку включены в цену Товара.

3.4. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят к Покупателю с момента подписания Сторонами товарной накладной (универсального передаточного документа) при приёмке Товара.

3.5. Приёмка Товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем в момент его передачи. Вместе с Товаром Поставщик передаёт Покупателю товарную накладную (универсальный передаточный документ), счёт-фактуру (при необходимости), а также документы, подтверждающие качество и комплектность Товара (сертификаты соответствия, паспорта изделий, гарантийные талоны).

3.6. При обнаружении при приёмке несоответствия количества или ассортимента Товара условиям настоящего Договора Покупатель приостанавливает приёмку и составляет акт с указанием выявленных недостатков. Акт подписывается представителями обеих Сторон; при уклонении представителя Поставщика от подписания акт составляется Покупателем с отметкой об отказе от подписания.

3.7. Датой поставки считается дата подписания Сторонами товарной накладной (универсального передаточного документа).

4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

4.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям, предъявляемым к товарам данного вида, обязательным требованиям технических регламентов, а также характеристикам, указанным в Спецификации (Приложение № 1).

4.2. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, без дефектов, и поставляться в оригинальной упаковке изготовителя с полной комплектацией, предусмотренной изготовителем и Спецификацией.

4.3. Гарантийный срок на Товар составляет 12 месяцев с даты поставки, если изготовителем не установлен более длительный гарантийный срок. Гарантийное обслуживание осуществляется в соответствии с условиями, установленными изготовителем Товара.

4.4. Претензии по качеству Товара могут быть предъявлены Покупателем в течение гарантийного срока. Претензия направляется в письменной форме с приложением документов, подтверждающих выявленные недостатки. Срок рассмотрения претензии и устранения выявленных недостатков — 10 рабочих дней с момента её получения Поставщиком.

4.5. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

5.1. Общая цена настоящего Договора составляет 1000000 рублей, включая НДС по ставке, установленной законодательством. Цена за единицу Товара определяется Спецификацией (Приложение № 1).

5.2. Цена Товара включает стоимость упаковки, доставки до места поставки, а также все налоги и сборы, подлежащие уплате в связи с исполнением настоящего Договора.

5.3. Оплата Товара производится в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика, указанный в разделе 8 настоящего Договора, в следующем порядке:

  • авансовый платёж в размере 30% от общей цены Договора — в течение 5 рабочих дней с даты подписания настоящего Договора;
  • окончательный расчёт в размере оставшейся части цены Договора — в течение 5 рабочих дней с даты поставки Товара.

5.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

5.5. Цена Договора может быть изменена только по соглашению Сторон, оформленному в письменной форме.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение срока поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости непоставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

6.2. За нарушение срока оплаты Товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

6.3. Неустойка начисляется с первого дня просрочки и уплачивается на основании письменного требования другой Стороны. Уплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения обязательства в натуре.

6.4. Сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить другой Стороне убытки в части, не покрытой неустойкой.

6.5. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

7.2. Изменение и расторжение настоящего Договора допускаются по соглашению Сторон, оформленному в письменной форме.

7.3. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае существенного нарушения его условий другой Стороной. Существенным нарушением признаётся:

  • со стороны Поставщика — поставка Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок, либо неоднократное нарушение сроков поставки;
  • со стороны Покупателя — неоднократное нарушение сроков оплаты Товара.

7.4. Отказ от исполнения Договора заявляется в письменной форме не менее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты прекращения Договора. Договор считается прекращённым по истечении срока предупреждения, указанного в уведомлении об отказе, но не ранее даты, указанной в уведомлении.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путём переговоров.

8.2. До обращения в суд Сторона, чьё право нарушено, направляет другой Стороне письменную претензию. Срок рассмотрения претензии и направления ответа на неё составляет 10 рабочих дней с даты её получения.

8.3. При недостижении согласия спор передаётся на рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения ответчика.

8.4. К отношениям Сторон по настоящему Договору применяется право Российской Федерации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Стороны признают юридическую силу документов, переданных по факсимильной связи или по электронной почте, до обмена оригиналами. Оригиналы документов направляются другой Стороне в течение 10 рабочих дней.

9.3. Уведомления и иные юридически значимые сообщения направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 8 настоящего Договора. Сообщение считается полученным, если оно доставлено по указанному адресу либо по адресу электронной почты, указанному Стороной.

9.4. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность сведений, ставших известными в связи с исполнением настоящего Договора, в течение срока его действия и 3 лет после его прекращения.

9.5. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:

  • Приложение № 1 — Спецификация Товара.

9.6. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОСТАВЩИК

Поставщик
ООО 'Поставщик'
ИНН: 7702000002 | КПП: 770201001 | ОГРН: 1234567890124
Адрес: г. Москва, ул. Примерная, д. 2, офис 20
Р/с: 40702810200000000002 | Банк: ПАО «Банк Пример» | БИК: 044525225
_____________ / Петров Петр Петрович /

ПОКУПАТЕЛЬ

Покупатель
ООО 'Пример'
ИНН: 7701000001 | КПП: 770101001 | ОГРН: 1234567890123
Адрес: г. Москва, ул. Примерная, д. 1, офис 10
Р/с: 40702810100000000001 | Банк: ПАО «Банк Пример» | БИК: 044525225
_____________ / Иванов Иван Иванович /

Образец не является универсальным документом.
Воспользуйтесь конструктором для составления актуального документа.

Ответьте на несколько вопросов и получите готовый документ

СТОРОНЫ ДОГОВОРА

Правовая форма: Поставщик
Правовая форма: Покупатель

1. СТОРОНЫ ДОГОВОРА

, ИНН , КПП , ОГРН , юридический адрес: , в лице , действующего на основании , именуемое в дальнейшем "Поставщик", с одной стороны, и

, ИНН , КПП , ОГРН , юридический адрес: , в лице , действующего на основании , именуемое в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны,

именуемые совместно "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

В документе

Стороны должны быть определены, чтобы договор считался заключённым (ст. 432 ГК РФ). Идентификация поставщика и покупателя обеспечивает определённость субъектного состава и возможность защиты прав.

В разделе

Раздел должен содержать полные реквизиты каждой стороны: наименование (ФИО для ИП/самозанятого), ИНН, ОГРН/ОГРНИП, юридический адрес, контактные данные, а также сведения о подписанте и основании его полномочий.

Риски если отсутствует

Договор не будет содержать сведений о сторонах, что затруднит его исполнение и судебную защиту.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Для каких целей приобретается Товар?
Как осуществляется поставка Товара?
Является ли договор смешанным (поставка с последующей арендой/лизингом)?

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю компьютерную технику (далее — Товар), а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.2. Наименование, модель, артикул, комплектация, количество и иные характеристики Товара определяются Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющейся его неотъемлемой частью.

2.3. Товар приобретается Покупателем для использования в предпринимательской деятельности. Положения законодательства о защите прав потребителей к отношениям Сторон по настоящему Договору не применяются.

2.4. Поставка Товара осуществляется единой партией в количестве и ассортименте, указанных в Спецификации.

В документе

Предмет договора поставки — существенное условие (ст. 432, 455, 506 ГК РФ). Без согласования наименования и количества товара договор считается незаключённым.

В разделе

Раздел должен определять: наименование и количество компьютерной техники, её характеристики (модель, артикул, комплектация), ссылку на спецификацию (Приложение № 1), а также цель приобретения (предпринимательские нужды или личное использование).

Риски если отсутствует

Договор будет считаться незаключённым (ст. 432 ГК РФ).

СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

Кто осуществляет доставку Товара?
Когда к Покупателю переходит право собственности и риск гибели Товара?
Как осуществляется приёмка Товара по количеству и качеству?

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставщик обязуется поставить Товар в срок до .

3.2. Поставка осуществляется единой партией. Место поставки: .

3.3. Доставка Товара до места поставки осуществляется силами и за счёт Поставщика. Расходы на доставку включены в цену Товара.

3.4. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят к Покупателю с момента подписания Сторонами товарной накладной (универсального передаточного документа) при приёмке Товара.

3.5. Приёмка Товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем в момент его передачи. Вместе с Товаром Поставщик передаёт Покупателю товарную накладную (универсальный передаточный документ), счёт-фактуру (при необходимости), а также документы, подтверждающие качество и комплектность Товара (сертификаты соответствия, паспорта изделий, гарантийные талоны).

3.6. При обнаружении при приёмке несоответствия количества или ассортимента Товара условиям настоящего Договора Покупатель приостанавливает приёмку и составляет акт с указанием выявленных недостатков. Акт подписывается представителями обеих Сторон; при уклонении представителя Поставщика от подписания акт составляется Покупателем с отметкой об отказе от подписания.

3.7. Датой поставки считается дата подписания Сторонами товарной накладной (универсального передаточного документа).

В документе

Срок поставки является существенным условием договора поставки (ст. 506, 508, 509 ГК РФ). Его отсутствие может повлечь признание договора незаключённым и споры о просрочке.

В разделе

Раздел должен устанавливать: срок поставки (конкретная дата или период), порядок поставки (одноразовая или партиями), место поставки, условия доставки, момент перехода права собственности и рисков, порядок приёмки товара по количеству и качеству, требования к документации (сертификаты, паспорта изделий).

Риски если отсутствует

Отсутствие согласованного срока поставки может повлечь признание договора незаключённым (ст. 432 ГК РФ) и споры о просрочке.

КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

Какой объём гарантийных обязательств устанавливается?
Какой порядок предъявления и рассмотрения претензий по качеству?
Предусматривается ли право Покупателя на возврат Товара надлежащего качества?

4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

4.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям, предъявляемым к товарам данного вида, обязательным требованиям технических регламентов, а также характеристикам, указанным в Спецификации (Приложение № 1).

4.2. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, без дефектов, и поставляться в оригинальной упаковке изготовителя с полной комплектацией, предусмотренной изготовителем и Спецификацией.

4.3. Гарантийный срок на Товар составляет месяцев с даты поставки, если изготовителем не установлен более длительный гарантийный срок. Гарантийное обслуживание осуществляется в соответствии с условиями, установленными изготовителем Товара.

4.4. Претензии по качеству Товара могут быть предъявлены Покупателем в течение гарантийного срока. Претензия направляется в письменной форме с приложением документов, подтверждающих выявленные недостатки. Срок рассмотрения претензии и устранения выявленных недостатков — рабочих дней с момента её получения Поставщиком.

4.5. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы.

В документе

Требования к качеству и комплектности товара регулируются ст. 469, 478, 518 ГК РФ. Их фиксация предотвращает споры о соответствии товара и обеспечивает защиту покупателя.

В разделе

Раздел должен содержать: требования к качеству техники (соответствие ГОСТ, ТУ, сертификатам), гарантийные обязательства, комплектность, порядок предъявления претензий по качеству, сроки устранения недостатков, условия гарантийного обслуживания.

Риски если отсутствует

Несогласование требований к качеству и комплектности может привести к спорам о соответствии товара и отказу от приёмки.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

Какой порядок расчётов применяется?
В какой валюте производятся расчёты?
Допускается ли изменение цены Договора?

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

5.1. Общая цена настоящего Договора составляет рублей, включая НДС по ставке, установленной законодательством. Цена за единицу Товара определяется Спецификацией (Приложение № 1).

5.2. Цена Товара включает стоимость упаковки, доставки до места поставки, а также все налоги и сборы, подлежащие уплате в связи с исполнением настоящего Договора.

5.3. Оплата Товара производится в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика, указанный в разделе 8 настоящего Договора, в следующем порядке:

  • авансовый платёж в размере % от общей цены Договора — в течение рабочих дней с даты подписания настоящего Договора;
  • окончательный расчёт в размере оставшейся части цены Договора — в течение рабочих дней с даты поставки Товара.

5.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

5.5. Цена Договора может быть изменена только по соглашению Сторон, оформленному в письменной форме.

В документе

Цена и порядок расчётов — существенные условия договора поставки (ст. 424, 516 ГК РФ). Их отсутствие создаёт финансовую неопределённость и риск взыскания задолженности.

В разделе

Раздел должен определять: общую цену договора и цену за единицу товара, валюту расчётов, форму и сроки оплаты (предоплата, отсрочка, рассрочка), порядок изменения цены, реквизиты для перечисления денежных средств.

Риски если отсутствует

Отсутствие чётких сроков и порядка оплаты создаёт риск просрочки и начисления неустойки, а также сложности с взысканием задолженности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Какой размер неустойки за нарушение сроков поставки и оплаты?
Как соотносятся неустойка и возмещение убытков?
Как регулируются обстоятельства непреодолимой силы?

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение срока поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости непоставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

6.2. За нарушение срока оплаты Товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

6.3. Неустойка начисляется с первого дня просрочки и уплачивается на основании письменного требования другой Стороны. Уплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения обязательства в натуре.

6.4. Сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить другой Стороне убытки в части, не покрытой неустойкой.

6.5. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора.

В документе

Ответственность за нарушение обязательств устанавливается ст. 330, 394, 401 ГК РФ. Условия о неустойке и возмещении убытков стимулируют надлежащее исполнение и упрощают защиту прав.

В разделе

Раздел должен предусматривать: неустойку за просрочку поставки и оплаты, штрафы, порядок возмещения убытков, ограничение ответственности, основания освобождения от ответственности (форс-мажор).

Риски если отсутствует

Отсутствие условий об ответственности затруднит взыскание неустойки и убытков при нарушении договора.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

Какие основания для одностороннего отказа от Договора?
Какой срок уведомления об отказе от Договора?

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

7.2. Изменение и расторжение настоящего Договора допускаются по соглашению Сторон, оформленному в письменной форме.

7.3. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае существенного нарушения его условий другой Стороной. Существенным нарушением признаётся:

  • со стороны Поставщика — поставка Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок, либо неоднократное нарушение сроков поставки;
  • со стороны Покупателя — неоднократное нарушение сроков оплаты Товара.

7.4. Отказ от исполнения Договора заявляется в письменной форме не менее чем за календарных дней до предполагаемой даты прекращения Договора. Договор считается прекращённым по истечении срока предупреждения, указанного в уведомлении об отказе, но не ранее даты, указанной в уведомлении.

В документе

Срок действия и порядок расторжения регулируются ст. 450, 523 ГК РФ. Это обеспечивает определённость временных рамок и процедуры прекращения договора.

В разделе

Раздел должен содержать: срок действия договора, порядок изменения и расторжения, основания одностороннего отказа от исполнения, условия о пролонгации.

Риски если отсутствует

Отсутствие порядка расторжения может привести к спорам при необходимости прекратить договорные отношения.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Обязателен ли досудебный претензионный порядок?
В каком суде рассматриваются споры?
Какое право применяется к отношениям Сторон?

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путём переговоров.

8.2. До обращения в суд Сторона, чьё право нарушено, направляет другой Стороне письменную претензию. Срок рассмотрения претензии и направления ответа на неё составляет рабочих дней с даты её получения.

8.3. При недостижении согласия спор передаётся на рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения ответчика.

8.4. К отношениям Сторон по настоящему Договору применяется право Российской Федерации.

В документе

Порядок разрешения споров важен для эффективной защиты нарушенных прав. Согласование подсудности и претензионного порядка соответствует ст. 452 ГК РФ.

В разделе

Раздел должен устанавливать: порядок досудебного урегулирования (претензионный порядок, сроки ответа на претензию), подсудность споров (суд по месту нахождения ответчика или договорная подсудность), применимое право.

Риски если отсутствует

Отсутствие согласованной процедуры может усложнить защиту нарушенных прав.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Признаётся ли юридическая сила электронного документооборота?
Предусматривается ли условие о конфиденциальности?
Требуется ли включение дополнительных приложений?

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Стороны признают юридическую силу документов, переданных по факсимильной связи или по электронной почте, до обмена оригиналами. Оригиналы документов направляются другой Стороне в течение рабочих дней.

9.3. Уведомления и иные юридически значимые сообщения направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 8 настоящего Договора. Сообщение считается полученным, если оно доставлено по указанному адресу либо по адресу электронной почты, указанному Стороной.

9.4. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность сведений, ставших известными в связи с исполнением настоящего Договора, в течение срока его действия и лет после его прекращения.

9.5. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:

  • Приложение № 1 — Спецификация Товара.

9.6. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

В документе

Заключительные положения регулируют общие вопросы, не вошедшие в предыдущие разделы, и обеспечивают определённость в исполнении договора.

В разделе

Раздел должен содержать: порядок обмена документами и уведомлениями, условия конфиденциальности, обстоятельства непреодолимой силы, применимое право, перечень приложений, порядок вступления договора в силу.

Риски если отсутствует

Отсутствие заключительных положений может создать неопределённость в отдельных аспектах исполнения.

На основе ваших данных система автоматически сформирует корректный и готовый к использованию документ.

Вам могут понадобиться

Похожие документы

Частые вопросы

Чем договор поставки компьютерной техники отличается от договора купли-продажи?

Договор поставки регулируется § 3 главы 30 ГК РФ и применяется, когда техника передаётся для предпринимательских или иных целей, не связанных с личным использованием. Купля-продажа — более общая форма, а поставка предполагает согласование сроков и, как правило, длительный характер отношений между бизнес-сторонами.

Какие условия договора поставки считаются существенными?

Существенными являются предмет (наименование и количество техники) и срок поставки — без них договор считается незаключённым (ст. 432, 455, 506, 508 ГК РФ). Остальные условия, включая цену, важны, но их отсутствие не лишает договор силы.

Нужно ли указывать в договоре конкретные модели и характеристики техники?

Да, наименование и количество товара — существенное условие. Обычно модели, артикулы и комплектация выносятся в Спецификацию (Приложение № 1), которая становится неотъемлемой частью договора, а в тексте даётся ссылка на неё.

Можно ли заключить договор поставки с самозанятым или физическим лицом?

Да, стороны могут быть любыми: юридическим лицом, ИП, самозанятым или физическим лицом. Важно корректно указать правовой статус и реквизиты, а если покупатель — физлицо для личных нужд, применяются нормы Закона о защите прав потребителей.

Что будет, если в договоре не согласован срок поставки?

Срок поставки — существенное условие договора поставки. Его отсутствие может привести к признанию договора незаключённым и спорам о просрочке, поэтому срок нужно указывать конкретной датой или периодом.

Нужна ли печать на договоре поставки компьютерной техники?

Печать не является обязательным реквизитом: договор приобретает силу с момента подписания уполномоченными лицами. Однако если организация использует печать в деловой практике, её наличие на документе снижает риск споров о подлинности.

Требуется ли нотариальное удостоверение или государственная регистрация такого договора?

Нет, договор поставки компьютерной техники не требует нотариального удостоверения или госрегистрации. Он заключается в простой письменной форме, а переход права собственности на движимое имущество регистрации не подлежит.

Достаточно ли обмена сканами или электронной почтой для заключения договора?

Стороны могут признать юридическую силу документов, переданных по электронной почте или факсу, до обмена оригиналами — это фиксируется в разделе о заключительных положениях. Для полной надёжности используют квалифицированную электронную подпись или обмениваются бумажными оригиналами.

Кто должен подписывать договор со стороны организации?

Договор подписывает директор или иное лицо, действующее на основании устава, либо представитель по доверенности. В договоре важно указать должность, ФИО подписанта и основание его полномочий, иначе контрагент может оспорить сделку.

Как правильно оформить приёмку техники, чтобы избежать споров?

Приёмку проводят по количеству и качеству в момент передачи с подписанием накладной или УПД, а при обнаружении недостатков составляют акт. В договоре стоит зафиксировать порядок приёмки, момент перехода рисков и требования к документации (сертификаты, паспорта изделий).

Какой размер неустойки за просрочку поставки или оплаты разумно установить?

Часто применяют 0,1% от суммы задолженности или стоимости непоставленного товара за каждый день просрочки. Слишком высокая ставка может быть снижена судом по ст. 333 ГК РФ, поэтому условия должны быть соразмерны возможным потерям.

Как хранить договор поставки и сопутствующие документы?

Оригинал договора, спецификации, накладные, акты и платёжные документы рекомендуется хранить в течение срока действия договора и не менее трёх лет после его окончания — это общий срок исковой давности и требования бухгалтерского учёта. Электронные копии удобно хранить в защищённом архиве с резервным копированием.

Какие типичные ошибки допускают при составлении договора поставки техники?

Чаще всего путают предмет и спецификацию, не указывают срок поставки, момент перехода права собственности и рисков, порядок приёмки. Ещё одна ошибка — отсутствие реквизитов и полномочий подписантов, что затрудняет взыскание задолженности и защиту в суде.

Можно ли включить в договор поставки условия об аренде или лизинге техники?

Да, допускается смешанный договор: поставка с последующей передачей техники в аренду или лизинг с правом выкупа. В этом случае в документ добавляются разделы о сроках аренды, платежах, выкупе и распределении обязанностей по обслуживанию и страхованию.

Что даёт указание в договоре гарантийного обслуживания по SLA?

Соглашение об уровне сервиса фиксирует сроки реакции, время восстановления, наличие запчастей и каналы поддержки. Это делает гарантийные обязательства измеримыми и позволяет покупателю требовать компенсацию за нарушение сроков ремонта.
SurferDoc
Создание документа

Конструктор сформирует документ под ваши ответы.
После чего вы сможете проверить, заполнить и скачать его в нужном формате.

Доступ к конструктору платный: 99 рублей
Покажем вам результат до оплаты.

SurferDoc
Думаю ...

вы в очереди

Документ обновляется (~1 мин). Можно продолжить заполнение, мы сообщим, когда всё будет готово.

SurferDoc

Готово!

Документ обновлён с учётом ваших параметров.

Не получилось обновить

Что-то пошло не так. Обновите страницу и попробуйте ещё раз — обычно это помогает.