Договор поставки товара

1. СТОРОНЫ ДОГОВОРА

ООО 'Поставщик', ИНН 7702000002, КПП 770201001, ОГРН 1234567890124, юридический адрес: г. Москва, ул. Примерная, д. 2, офис 2, в лице Генеральный директор Петров Петр Петрович, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Поставщик", с одной стороны, и

ООО 'Пример', ИНН 7701000001, КПП 770101001, ОГРН 1234567890123, юридический адрес: г. Москва, ул. Примерная, д. 1, офис 1, в лице Генеральный директор Иванов Иван Иванович, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны,

именуемые совместно "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Поставщик обязуется передать Покупателю товар, наименование, ассортимент и количество которого определены в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.2. Товар поставляется для использования в предпринимательской деятельности Покупателя или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным потреблением.

2.3. Спецификация является неотъемлемой частью настоящего Договора и содержит наименование, ассортимент, количество, цену за единицу и общую стоимость каждой позиции товара.

2.4. Поставка товара осуществляется отдельными партиями в соответствии с заявками Покупателя, если иное не предусмотрено Спецификацией. Партией товара считается количество товара, указанное в одной заявке Покупателя и оформленное одной товарной накладной или универсальным передаточным документом.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставка товара осуществляется в сроки, указанные в Спецификации. Если срок поставки отдельной партии в Спецификации не указан, поставка производится в течение 14 календарных дней с даты получения Поставщиком заявки Покупателя.

3.2. Заявка Покупателя направляется Поставщику в письменной форме, в том числе по электронной почте на адрес, указанный в разделе «Реквизиты и подписи сторон» настоящего Договора, и должна содержать наименование, ассортимент и количество требуемого товара, а также адрес доставки. Поставщик обязан в течение 3 рабочих дней с даты получения заявки подтвердить её принятие либо направить мотивированный отказ.

3.3. Доставка товара осуществляется Поставщиком по адресу: г. Москва, ул. Примерная, д. 1, склад Покупателя. Стоимость доставки включена в цену товара, если иное не согласовано Сторонами в Спецификации.

3.4. Поставщик обязан не позднее чем за 3 рабочих дней до даты отгрузки уведомить Покупателя о готовности товара к передаче. Уведомление направляется способом, обеспечивающим подтверждение его получения Покупателем.

3.5. Право собственности на товар и риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходят к Покупателю с момента подписания Сторонами товарной накладной или универсального передаточного документа при условии фактической передачи товара Покупателю.

3.6. Покупатель вправе отказаться от принятия товара, поставка которого просрочена, уведомив об этом Поставщика до момента передачи товара. Досрочная поставка допускается только с предварительного письменного согласия Покупателя.

3.7. Если Покупатель не выбрал товар в срок, установленный заявкой или Спецификацией, Поставщик вправе потребовать от Покупателя принять товар либо отказаться от исполнения обязательства в части невыбранного товара с отнесением на Покупателя убытков, вызванных невыборкой.

4. КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ И УПАКОВКА ТОВАРА

4.1. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным для данного вида товара государственными стандартами, техническими условиями и иной нормативно-технической документацией, а также характеристикам, указанным в Спецификации.

4.2. Поставщик обязан одновременно с товаром передать Покупателю документы, подтверждающие качество и безопасность товара: сертификаты соответствия, декларации о соответствии, паспорта качества и иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации для соответствующего вида товара.

4.3. Товар должен быть передан в упаковке и с маркировкой, обеспечивающими его сохранность при транспортировке и хранении и соответствующими требованиям нормативно-технической документации. Упаковка и маркировка должны содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4.4. Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты передачи товара Покупателю, если более длительный срок не установлен производителем товара или Спецификацией.

4.5. Если в течение гарантийного срока будут выявлены недостатки товара, возникшие не по вине Покупателя, Поставщик обязан по выбору Покупателя безвозмездно устранить недостатки, заменить товар на качественный либо возвратить уплаченную за товар сумму. Замена товара производится в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты получения соответствующего требования Покупателя.

5. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ТОВАРА

5.1. Приёмка товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем в момент передачи товара. Приёмка оформляется подписанием товарной накладной или универсального передаточного документа.

5.2. Одновременно с товаром Поставщик передаёт Покупателю товарную накладную или универсальный передаточный документ, счёт-фактуру (если применимо), а также документы, подтверждающие качество товара, предусмотренные разделом 4 настоящего Договора.

5.3. При выявлении при приёмке несоответствия количества или качества товара условиям настоящего Договора Покупатель приостанавливает приёмку и составляет акт с указанием выявленных недостатков. Акт составляется в день обнаружения недостатков с участием представителя Поставщика, а при его неявке — с участием представителя Покупателя и, при необходимости, независимого эксперта.

5.4. Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта в течение 3 рабочих дней с даты получения уведомления Покупателя о выявленных недостатках. Неявка представителя Поставщика не препятствует составлению акта.

5.5. На основании составленного акта Покупатель вправе потребовать от Поставщика замены некачественного товара, допоставки недостающего товара либо возврата уплаченной за него суммы. Указанные требования подлежат исполнению Поставщиком в течение 10 рабочих дней с даты получения.

6. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

6.1. Цена товара определяется Спецификацией и включает стоимость упаковки, маркировки и доставки, если иное не предусмотрено Спецификацией. Общая стоимость товара по настоящему Договору составляет 1000000 рублей, включая НДС по ставке 20%.

6.2. Расчёты по настоящему Договору осуществляются в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика, указанный в разделе 11 настоящего Договора.

6.3. Оплата каждой партии товара производится Покупателем в течение 30 календарных дней с даты подписания товарной накладной или универсального передаточного документа, если иной порядок расчётов не установлен Спецификацией.

6.4. Цена товара может быть изменена только по соглашению Сторон, оформленному в письменной форме. Изменение цены не распространяется на партии товара, оплата которых произведена до даты заключения такого соглашения.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение сроков поставки товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0.1% от стоимости непоставленного в срок товара за каждый день просрочки.

7.2. За нарушение сроков оплаты товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0.1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

7.3. За нарушение сроков замены некачественного товара или допоставки товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0.1% от стоимости некачественного или недопоставленного товара за каждый день просрочки.

7.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре и от возмещения убытков в части, не покрытой неустойкой.

7.5. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана уведомить другую Сторону об их наступлении в течение 5 рабочих дней.

7.6. Претензия об уплате неустойки или о возмещении убытков направляется Стороне в письменной форме и подлежит рассмотрению в порядке, предусмотренном разделом 9 настоящего Договора.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.12.2026, а в части обязательств, не исполненных к указанной дате, — до полного их исполнения.

8.2. Изменение и расторжение настоящего Договора допускаются по соглашению Сторон, оформленному в письменной форме, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

8.3. Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае существенного нарушения другой Стороной своих обязательств. Существенным нарушением признаётся: для Поставщика — неоднократное нарушение сроков поставки товара; для Покупателя — неоднократное нарушение сроков оплаты товара.

8.4. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора по основаниям, не связанным с существенным нарушением, осуществляется путём направления другой Стороне письменного уведомления не позднее чем за 30 календарных дней до даты предполагаемого прекращения Договора. При отказе в связи с существенным нарушением (пункт 8.3) Договор считается прекращённым с момента получения другой Стороной уведомления об отказе, если в уведомлении не указан более поздний срок прекращения.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путём переговоров.

9.2. Сторона, у которой возникли претензии к другой Стороне, направляет письменную претензию. Претензия подлежит рассмотрению в течение 10 рабочих дней с даты её получения. Ответ на претензию направляется в письменной форме способом, обеспечивающим подтверждение его получения.

9.3. При недостижении согласия спор передаётся на рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения ответчика, если иная подсудность не установлена законом.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.2. Стороны признают юридическую силу документов, переданных по электронной почте с адресов, указанных в разделе «Реквизиты и подписи сторон» настоящего Договора, до момента обмена оригиналами. Документы, переданные по факсу, юридической силы не имеют.

10.3. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность сведений, ставших известными в связи с исполнением настоящего Договора, и не раскрывать их третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.4. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью: Спецификация (Приложение № 1).

10.5. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН