Конструктор договора оказания услуг по выполнению работ на сайте

1. СВЕДЕНИЯ О СТОРОНАХ

ООО 'Пример', ИНН 1234567890, КПП 123456789, ОГРН 1234567890123, юридический адрес: г. Москва, ул. Примерная, д. 2, в лице Генерального директора Петров Пётр Петрович, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и

Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович, ИНН 123456789012, ОГРНИП 123456789012345, адрес: г. Москва, ул. Примерная, д. 1, кв. 1, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны,

именуемые совместно "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по выполнению работ на сайте https://example.com (далее — Сайт), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.2. Состав работ включает: разработка дизайна, вёрстка, программирование и наполнение контентом.

2.3. Результатом оказанных услуг является отчёт о выполненных работах и обновлённый сайт, передаваемый Заказчику в порядке, установленном разделом 4 настоящего Договора.

2.4. Конкретный перечень, объём, содержание и требования к работам определяются Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющимся его неотъемлемой частью.

2.5. Услуги оказываются силами Исполнителя. Привлечение третьих лиц к исполнению обязательств по настоящему Договору допускается только с предварительного письменного согласия Заказчика, при этом ответственность за их действия несёт Исполнитель.

3. ОБЪЁМ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы выполняются поэтапно в соответствии с календарным планом, приведённым в Техническом задании (Приложение № 1).

3.2. Срок начала выполнения работ — 01.02.2026. Срок завершения работ — 31.12.2026.

3.3. Сроки выполнения отдельных этапов определяются календарным планом. Срок выполнения работ продлевается соразмерно времени просрочки предоставления Заказчиком материалов, доступов и сведений, необходимых Исполнителю.

3.4. Изменение объёма работ допускается по письменному соглашению Сторон путём подписания дополнительного соглашения, в котором определяются изменённый объём, сроки и стоимость работ.

3.5. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю доступы к административной панели Сайта, хостингу и иным необходимым ресурсам, а также материалы и сведения, необходимые для выполнения работ, в срок не позднее 01.02.2026.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ РАБОТ

4.1. По завершении работ (этапа работ) Исполнитель направляет Заказчику акт сдачи-приёмки оказанных услуг и передаёт результат работ в порядке, предусмотренном Техническим заданием.

4.2. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта обязан подписать его и вернуть Исполнителю либо направить мотивированный отказ от приёмки с указанием конкретных недостатков и несоответствий Техническому заданию.

4.3. Критериями приёмки являются соответствие результата работ требованиям Технического задания, работоспособность Сайта (его функциональных модулей) и отсутствие критических ошибок, препятствующих использованию результата по назначению.

4.4. При получении мотивированного отказа Исполнитель устраняет указанные недостатки в срок 5 рабочих дней и повторно направляет акт. Устранение недостатков в пределах согласованного объёма работ осуществляется без дополнительной оплаты.

4.5. Если Заказчик в срок, установленный пунктом 4.2, не подписал акт и не направил мотивированный отказ, услуги считаются принятыми в полном объёме, а акт — подписанным.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

5.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет 100000 рублей, НДС не облагается.

5.2. Оплата производится в следующем порядке: авансовый платёж в размере 50000 рублей — в течение 5 рабочих дней с даты подписания настоящего Договора; окончательный расчёт — в течение 10 рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приёмки оказанных услуг.

5.3. Оплата производится в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя, указанный в разделе 1 настоящего Договора.

5.4. Стоимость работ может быть изменена только по письменному соглашению Сторон.

6. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ

6.1. Исключительные права на все результаты работ, созданные Исполнителем в рамках настоящего Договора (включая программный код, дизайн, графические и текстовые материалы), переходят к Заказчику в полном объёме с момента подписания акта сдачи-приёмки оказанных услуг.

6.2. Исполнитель гарантирует, что созданные им результаты работ не нарушают прав третьих лиц и не содержат элементов, охраняемых исключительными правами третьих лиц, за исключением материалов, правомерно используемых на основании открытых лицензий.

6.3. Исполнитель сохраняет право на использование общих методов, приёмов, библиотек и инструментов, применённых при выполнении работ, при условии, что такое использование не нарушает исключительных прав Заказчика на результат работ.

6.4. Исполнитель не вправе использовать, копировать, распространять или передавать третьим лицам результаты работ, а также размещать их в открытом доступе без предварительного письменного согласия Заказчика.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ДАННЫХ

7.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность в отношении информации, полученной в связи с исполнением настоящего Договора (в том числе технической, коммерческой, финансовой информации, сведений о пользователях Сайта), и не раскрывать её третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.

7.2. Обязательства по сохранению конфиденциальности действуют в течение срока действия настоящего Договора и в течение 3 лет после его прекращения.

7.3. Если в процессе выполнения работ осуществляется обработка персональных данных пользователей Сайта, Стороны соблюдают требования законодательства о персональных данных. Исполнитель обрабатывает такие данные исключительно по поручению Заказчика, в объёме, необходимом для исполнения настоящего Договора, и обеспечивает их защиту от неправомерного доступа, распространения и уничтожения.

7.4. Исполнитель обязуется не передавать персональные данные третьим лицам и по завершении работ уничтожить или вернуть Заказчику все носители, содержащие такие данные, в порядке и сроки, установленные законодательством.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За нарушение срока выполнения работ (этапа работ) Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере 0.1% от стоимости соответствующего этапа за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости работ.

8.2. За нарушение срока оплаты Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0.1% от просроченной суммы за каждый день просрочки.

8.3. Исполнитель несёт ответственность за соответствие результата работ требованиям Технического задания и за нарушение гарантий, предусмотренных разделом 6 настоящего Договора.

8.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия, акты органов государственной власти, массовые сбои инфраструктуры связи и иные обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить). Сторона, для которой возникли такие обстоятельства, обязана уведомить другую Сторону в течение 10 рабочих дней.

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 3 месяцев, каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путём переговоров.

9.2. До обращения в суд Сторона, чьё право нарушено, обязана направить другой Стороне письменную претензию. Срок рассмотрения претензии и направления ответа на неё — 10 рабочих дней со дня её получения.

9.3. При недостижении согласия спор передаётся на рассмотрение в Арбитражный суд Москвы.

9.4. К настоящему Договору применяется право Российской Федерации.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10.2. Каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, уведомив другую Сторону не позднее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты прекращения Договора.

10.3. При одностороннем отказе Заказчика от исполнения Договора Заказчик оплачивает Исполнителю фактически понесённые им расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору.

10.4. При одностороннем отказе Исполнителя от исполнения Договора Исполнитель возмещает Заказчику убытки в полном объёме.

10.5. Изменение условий настоящего Договора допускается по письменному соглашению Сторон, оформленному дополнительным соглашением.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор составляет единое целое с приложениями, являющимися его неотъемлемой частью: Приложение № 1 — Техническое задание.

11.2. Все уведомления и сообщения по настоящему Договору направляются Сторонами в письменной форме по адресам, указанным в разделе 1, либо по адресам электронной почты: Заказчик — zakazchik@example.com, Исполнитель — ispolnitel@example.com. Уведомления, направленные по указанным адресам электронной почты, считаются полученными Стороной.

11.3. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН