Договор на поставку цветов

1. СВЕДЕНИЯ О СТОРОНАХ

ООО 'Цветы', ИНН 7702000002, КПП 770201001, ОГРН 1234567890124, юридический адрес: г. Москва, ул. Цветочная, д. 2, офис 20, в лице Генерального директора Петров Петр Петрович, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Поставщик", с одной стороны, и

ООО 'Пример', ИНН 7701000001, КПП 770101001, ОГРН 1234567890123, юридический адрес: г. Москва, ул. Примерная, д. 1, офис 10, в лице Генерального директора Иванов Иван Иванович, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны,

именуемые совместно "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в обусловленный настоящим Договором срок цветы и сопутствующие товары (далее — Товар) в ассортименте, количестве и по ценам, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.2. Наименование, ассортимент, количество и цена единицы Товара определяются Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Поставка отдельных партий Товара в пределах срока действия Договора осуществляется на основании заявок Покупателя, согласованных Сторонами в порядке, установленном разделом 2 настоящего Договора.

2.3. Товар приобретается Покупателем для использования в предпринимательской деятельности. Покупатель подтверждает, что не является потребителем в смысле законодательства о защите прав потребителей.

2.4. Поставщик гарантирует, что на момент передачи Товара он принадлежит Поставщику на праве собственности, не находится под арестом, не является предметом залога и иных прав третьих лиц.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями на основании заявок Покупателя. Заявка направляется Поставщику не позднее чем за 7 календарных дней до предполагаемой даты поставки и должна содержать наименование, ассортимент и количество Товара, а также дату и место поставки.

3.2. Поставщик в течение 2 рабочих дней с момента получения заявки подтверждает её согласование либо направляет мотивированный отказ. Согласованная Сторонами заявка является неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.3. Срок поставки каждой партии Товара — не позднее 5 календарных дней с даты согласования соответствующей заявки, если иной срок не указан в заявке.

3.4. Место поставки: г. Москва, ул. Примерная, д. 1, склад Покупателя. Поставка осуществляется путём доставки Товара Поставщиком на склад Покупателя. Расходы по доставке Товара до места поставки несёт Поставщик, если Сторонами не согласовано иное.

3.5. Обязанность Поставщика передать Товар считается исполненной в момент вручения Товара Покупателю (уполномоченному представителю Покупателя) в месте поставки, что подтверждается подписанной Сторонами товарной накладной или универсальным передаточным документом.

3.6. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят к Покупателю с момента исполнения обязанности Поставщика передать Товар в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Договора.

3.7. Товар является скоропортящимся. Поставщик обеспечивает соблюдение условий хранения и транспортировки Товара (температурный режим, влажность, защита от механических повреждений), необходимых для сохранения его потребительских свойств на момент передачи Покупателю.

3.8. Покупатель вправе отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена, уведомив об этом Поставщика до момента фактической передачи Товара, если иное не согласовано Сторонами.

4. КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ И ПРИЁМКА ТОВАРА

4.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям, предъявляемым к цветам и сопутствующим товарам соответствующего вида, а также условиям, согласованным Сторонами в Спецификации. Товар должен быть свежим, без признаков увядания, гниения, повреждений вредителями и болезнями, соответствовать заявленному сорту и иметь товарный вид, пригодный для реализации.

4.2. Поставщик гарантирует, что Товар соответствует обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и сопровождается документами, подтверждающими его происхождение и качество, если такие документы предусмотрены законодательством.

4.3. Приёмка Товара по количеству, ассортименту и качеству осуществляется Покупателем в момент передачи Товара. Покупатель проверяет целостность упаковки, соответствие Товара заявке и Спецификации, а также внешнее состояние Товара.

4.4. Выявленные при приёмке недостатки Товара (недопоставка, несоответствие ассортименту, ненадлежащее качество) фиксируются в товарной накладной или отдельном акте, подписываемом представителями Сторон. При наличии таких недостатков Покупатель вправе отказаться от принятия соответствующей части Товара либо потребовать её замены.

4.5. Скрытые недостатки Товара, которые не могли быть обнаружены при обычной приёмке, могут быть заявлены Покупателем в течение 30 календарных дней с момента передачи Товара. Претензия по качеству направляется Поставщику в письменной форме с приложением документов, подтверждающих недостатки.

4.6. Поставщик обязан рассмотреть претензию по качеству и количеству Товара в течение 5 рабочих дней с момента её получения и за свой счёт заменить Товар ненадлежащего качества либо вернуть Покупателю уплаченную за него сумму.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

5.1. Общая сумма настоящего Договора определяется как совокупная стоимость всех партий Товара, поставленных в течение срока действия Договора, и на момент его заключения составляет 1000000 рублей, в том числе НДС по ставке, установленной законодательством Российской Федерации.

5.2. Цена единицы Товара определяется Спецификацией и указывается в рублях. Цена Товара включает стоимость упаковки и доставки до места поставки, если Сторонами не согласовано иное.

5.3. Оплата каждой партии Товара производится Покупателем в порядке безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 календарных дней с момента подписания товарной накладной (универсального передаточного документа) на соответствующую партию Товара.

5.4. Расчёты по настоящему Договору осуществляются в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика, указанный в разделе «Реквизиты и подписи сторон» настоящего Договора. Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

5.5. За нарушение срока оплаты Товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере, предусмотренном пунктом 5.4 настоящего Договора. В части, не урегулированной настоящим Договором, Поставщик вправе требовать уплаты процентов на сумму задолженности в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5.6. Стороны вправе не чаще одного раза в квартал пересматривать цены на Товар путём подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору. Изменение цен не распространяется на партии Товара, заявки на которые согласованы до даты подписания такого соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

6.2. За нарушение срока поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0.1% от стоимости непоставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

6.3. За недопоставку Товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 10% от стоимости недопоставленного Товара.

6.4. За нарушение срока оплаты Товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0.1% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки.

6.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре и от возмещения убытков в части, не покрытой неустойкой.

6.6. Сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить другой Стороне документально подтверждённые убытки, причинённые таким нарушением, сверх неустойки, если иное не установлено настоящим Договором.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путём переговоров.

7.2. До обращения в суд Сторона, чьи права нарушены, направляет другой Стороне письменную претензию. Срок рассмотрения претензии и направления ответа на неё составляет 10 календарных дней с момента её получения.

7.3. При недостижении согласия спор передаётся на рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения ответчика в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.4. К отношениям Сторон по настоящему Договору применяется право Российской Федерации.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон.

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, в частности, стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии, военные действия, акты органов государственной власти, делающие невозможным исполнение обязательств, а также иные обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.

8.3. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана уведомить другую Сторону об их наступлении в течение 10 календарных дней с момента их возникновения. Уведомление направляется в письменной форме с приложением документов, подтверждающих наступление таких обстоятельств.

8.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок исполнения обязательств на период их действия, если Стороны не согласуют иное. Если такие обстоятельства действуют непрерывно более 60 календарных дней, любая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, уведомив об этом другую Сторону.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2026, а в части расчётов — до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении настоящего Договора не позднее чем за 30 календарных дней до истечения срока его действия, Договор считается продлённым на тот же срок на тех же условиях.

9.3. Изменение и расторжение настоящего Договора допускаются по соглашению Сторон, а также в случаях одностороннего отказа (расторжения), предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, с письменным уведомлением другой Стороны. Изменения оформляются дополнительными соглашениями, подписанными уполномоченными представителями Сторон.

9.4. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность в отношении сведений, ставших им известными в связи с исполнением настоящего Договора, и не раскрывать их третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

9.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Спецификация (Приложение № 1).

9.6. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН