Договор поставки с монтажом

1. СТОРОНЫ ДОГОВОРА

ООО 'Поставщик', ИНН 7702000002, КПП 770201001, ОГРН 1027700000002, юридический адрес: г. Москва, ул. Поставщиков, д. 2, офис 20, в лице Генеральный директор Петров Петр Петрович, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Поставщик (подрядчик)", с одной стороны, и

ООО 'Пример', ИНН 7701000001, КПП 770101001, ОГРН 1027700000001, юридический адрес: г. Москва, ул. Примерная, д. 1, офис 10, в лице Генеральный директор Иванов Иван Иванович, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Покупатель (заказчик)", с другой стороны,

именуемые совместно "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Поставщик (подрядчик) обязуется поставить Покупателю (заказчику) товар — Оборудование вентиляционное в количестве и ассортименте согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору), а также выполнить монтажные работы в отношении поставленного товара на объекте Покупателя (заказчика) по адресу: г. Москва, ул. Примерная, д. 1, а Покупатель (заказчик) обязуется принять товар и результат монтажных работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

2.2. Требования к качеству товара, его комплектности и характеристикам определяются Спецификацией (Приложение № 1) и Техническим заданием (Приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью Договора.

2.3. Перечень, объём и требования к монтажным работам определяются Техническим заданием (Приложение № 2).

2.4. Поставщик (подрядчик) гарантирует, что товар является новым, не бывшим в употреблении, свободным от прав третьих лиц и соответствует обязательным требованиям, установленным для данного вида товара.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка товара осуществляется в срок до 01.03.2026.

3.2. Место доставки товара: г. Москва, ул. Примерная, д. 1, склад Покупателя.

3.3. Доставка товара осуществляется силами и за счёт Поставщика (подрядчика). Расходы на доставку, разгрузку и подъём товара на этаж включены в цену Договора.

3.4. При передаче товара Поставщик (подрядчик) передаёт Покупателю (заказчику) товарную накладную (УПД), счёт-фактуру (при наличии обязанности по её выставлению), паспорта, сертификаты соответствия и иные документы, предусмотренные законодательством и Техническим заданием.

3.5. Право собственности на товар и риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходят к Покупателю (заказчику) с момента подписания Сторонами акта приёмки товара.

3.6. Датой поставки считается дата подписания Сторонами акта приёмки товара.

3.7. Поставщик (подрядчик) вправе осуществить досрочную поставку товара с предварительным письменным уведомлением Покупателя (заказчика).

4. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

4.1. Монтажные работы выполняются Поставщиком (подрядчиком) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2) и требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, применимых к соответствующим видам работ.

4.2. Срок выполнения монтажных работ: в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта приёмки товара.

4.3. Покупатель (заказчик) обязуется обеспечить Поставщику (подрядчику) беспрепятственный доступ на объект, предоставить необходимые для выполнения работ помещения, точки подключения к инженерным сетям и электроэнергии, а также создать иные условия, необходимые для выполнения работ.

4.4. Поставщик (подрядчик) обязуется выполнить монтажные работы своими силами и средствами, с использованием собственного инструмента и оборудования, если иное не предусмотрено Техническим заданием.

4.5. Результат монтажных работ должен соответствовать требованиям, установленным Договором и Техническим заданием, и быть пригодным для использования по назначению.

4.6. По завершении монтажных работ Поставщик (подрядчик) вывозит с объекта строительный мусор и образовавшиеся отходы.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

5.1. Общая цена Договора составляет 1000000 руб., в том числе НДС 20%, и включает стоимость товара — 700000 руб., стоимость монтажных работ — 300000 руб., а также стоимость доставки и иные расходы Поставщика (подрядчика), связанные с исполнением Договора.

5.2. Цена Договора является твёрдой и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных Договором и законодательством.

5.3. Оплата производится в следующем порядке: авансовый платёж в размере 30% от цены Договора, что составляет 300000 руб., уплачивается в течение 5 рабочих дней с даты подписания Договора; окончательный расчёт производится в течение 10 рабочих дней с даты подписания акта выполненных работ по монтажу.

5.4. Расчёты производятся в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика (подрядчика), указанный в разделе 12 Договора.

5.5. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика (подрядчика).

6. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ

6.1. Приёмка товара осуществляется в месте доставки в день его передачи. Покупатель (заказчик) в течение 5 рабочих дней с даты получения товара подписывает акт приёмки товара либо направляет Поставщику (подрядчику) мотивированный отказ с перечнем выявленных недостатков.

6.2. Приёмка результата монтажных работ осуществляется в течение 5 рабочих дней с даты получения Покупателем (заказчиком) уведомления о завершении работ. По результатам приёмки Стороны подписывают акт выполненных работ по монтажу либо Покупатель (заказчик) направляет мотивированный отказ с перечнем недостатков.

6.3. Для приёмки результата монтажных работ может быть создана приёмочная комиссия. В состав комиссии включаются представители обеих Сторон. Приёмка оформляется актом, подписываемым всеми членами комиссии.

6.4. Выявленные при приёмке недостатки фиксируются в акте или в мотивированном отказе. Поставщик (подрядчик) обязан устранить недостатки в срок, согласованный Сторонами в письменной форме, но не позднее 10 рабочих дней с даты получения требования об их устранении.

6.5. Если Покупатель (заказчик) в сроки, установленные п. 6.1 и 6.2, не подписал акт и не направил мотивированный отказ, товар и результат монтажных работ считаются принятыми без замечаний. Указанное не лишает Покупателя (заказчика) права предъявлять требования в связи с недостатками, выявленными в течение гарантийного срока.

7. ГАРАНТИИ И ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

7.1. Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты подписания акта приёмки товара, если более длительный срок не установлен производителем товара.

7.2. Гарантийный срок на монтажные работы составляет 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ по монтажу.

7.3. В течение гарантийного срока Поставщик (подрядчик) за свой счёт устраняет выявленные недостатки товара и монтажных работ, если не докажет, что они возникли вследствие нарушения Покупателем (заказчиком) правил эксплуатации, ненадлежащего хранения или действий третьих лиц.

7.4. Претензия по качеству направляется Поставщику (подрядчику) в письменной форме с описанием выявленных недостатков. Срок рассмотрения претензии и направления ответа — 10 рабочих дней с даты её получения.

7.5. Устранение недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, производится в срок не позднее 15 рабочих дней с даты получения соответствующего требования, если Стороны не согласовали иной срок.

7.6. Если Поставщик (подрядчик) не устранил недостатки в согласованный срок, Покупатель (заказчик) вправе устранить их своими силами или силами третьих лиц с отнесением расходов на Поставщика (подрядчика).

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За нарушение срока поставки товара Поставщик (подрядчик) уплачивает Покупателю (заказчику) пеню в размере 0.1% от стоимости непоставленного в срок товара за каждый день просрочки.

8.2. За нарушение срока выполнения монтажных работ Поставщик (подрядчик) уплачивает Покупателю (заказчику) пеню в размере 0.1% от стоимости монтажных работ за каждый день просрочки.

8.3. За нарушение срока оплаты Покупатель (заказчик) уплачивает Поставщику (подрядчику) пеню в размере 0.1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

8.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре и не лишает права требовать возмещения убытков в части, не покрытой неустойкой.

8.5. Совокупная ответственность Поставщика (подрядчика) по Договору ограничена ценой Договора, за исключением случаев умышленного нарушения обязательств, а также случаев, когда законом не допускается ограничение ответственности.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы: стихийными бедствиями, пожарами, наводнениями, землетрясениями, военными действиями, актами органов государственной власти, эпидемиями и иными обстоятельствами, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств в течение 5 рабочих дней с даты их наступления.

9.3. Надлежащим доказательством наступления обстоятельств непреодолимой силы является заключение компетентного органа (организации), уполномоченного подтверждать такие обстоятельства.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 3 месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, направив письменное уведомление другой Стороне.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путём переговоров.

10.2. До обращения в суд Сторона, чьи права нарушены, направляет другой Стороне письменную претензию. Срок рассмотрения претензии и направления ответа — 10 рабочих дней с даты её получения.

10.3. При недостижении согласия спор передаётся на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.

10.4. К отношениям Сторон по Договору применяется законодательство Российской Федерации.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 31.12.2026.

11.2. Изменения и дополнения к Договору оформляются в письменной форме в виде дополнительных соглашений, подписываемых уполномоченными представителями обеих Сторон, и являются неотъемлемой частью Договора.

11.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, в судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством, а также путём одностороннего отказа от исполнения Договора в случаях, предусмотренных Договором и законом.

11.4. Каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при существенном нарушении его условий другой Стороной, направив письменное уведомление не менее чем за 30 календарных дней до даты расторжения.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Неотъемлемой частью Договора являются: Спецификация (Приложение № 1), Техническое задание (Приложение № 2).

12.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.3. Обмен документами по Договору осуществляется путём направления их по адресам электронной почты, указанным в разделе 12 Договора, с последующим направлением оригиналов почтовой связью. Документы, направленные по электронной почте, имеют юридическую силу до обмена оригиналами.

12.4. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность в отношении сведений, ставших известными в связи с исполнением Договора, и не раскрывать их третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

12.5. Во всём, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН