Договор на поставку каркасных домиков

Договор на поставку каркасных домиков — это письменное соглашение между поставщиком и покупателем, регулирующее передачу готовых каркасных домиков или их изготовление по индивидуальному заказу. Применяется в предпринимательской деятельности или для личных нужд и определяет предмет, сроки, качество, цену, порядок приёмки и ответственность сторон. Документ необходим при разовой или многократной поставке, а также при доставке с сборкой или рассрочке платежа. Он защищает интересы обеих сторон и служит основанием для разрешения споров.

.. еще
Закон РФ «О защите прав потребителей» ГК РФ гл. 30 (поставка) Судебная практика по договорам поставки Техническое регулирование (сертификация строительных конструкций)
4.8 / 5
средняя оценка
4 ноября 2026
обновлён

Как создать документ

1. Выберите условия

Выберите условия, которые соответствуют вашему случаю

2. Заполните поля

Введите данные прямо в конструкторе или после скачивания

3. Скачайте документ

Получите готовый документ в формате DOC или PDF

Пример со случайными существенными условиями

ДОГОВОР НА ПОСТАВКУ КАРКАСНЫХ ДОМИКОВ

г. Москва01.01.2026

1. СТОРОНЫ ДОГОВОРА

ООО 'Поставщик', ИНН 7701000002, КПП 770101001, ОГРН 1234567890124, юридический адрес: г. Москва, ул. Примерная, д. 2, в лице Генерального директора Петров Петр Петрович, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Поставщик", с одной стороны, и

ООО 'Пример', ИНН 7701000001, КПП 770101001, ОГРН 1234567890123, юридический адрес: г. Москва, ул. Примерная, д. 1, в лице Генерального директора Иванов Иван Иванович, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны,

именуемые совместно "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в собственность каркасные домики (далее — Товар), а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.2. Наименование, ассортимент, количество, комплектность и технические характеристики Товара (размеры, материалы каркаса, обшивки, кровли, комплектация) определяются Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющейся его неотъемлемой частью.

2.3. Товар приобретается Покупателем для использования в предпринимательской деятельности. Покупатель подтверждает, что приобретает Товар не для личных, семейных, домашних или иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

2.4. Поставщик гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора и на момент передачи Товара Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, не находится под арестом, не является предметом залога и не обременён правами третьих лиц.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. При единовременной поставке Товар поставляется в срок до 01.03.2026 включительно. При поставке Товара отдельными партиями сроки поставки каждой партии определяются Графиком поставки (Приложение № 2 к настоящему Договору), являющимся его неотъемлемой частью.

3.2. Базис поставки: доставка Товара Поставщиком на склад Покупателя по адресу: г. Москва, ул. Примерная, д. 1, склад Покупателя. Расходы по доставке Товара до указанного адреса включены в цену Товара.

3.3. Не позднее чем за 3 рабочих дней до даты отгрузки Поставщик направляет Покупателю уведомление о готовности Товара к передаче с указанием даты и времени доставки. Уведомление направляется по адресу электронной почты Покупателя, указанному в разделе «Реквизиты и подписи сторон» настоящего Договора.

3.4. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят к Покупателю с момента подписания Сторонами акта приёмки Товара (товарной накладной).

3.5. Датой поставки считается дата подписания Сторонами акта приёмки Товара (товарной накладной).

4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

4.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям, предъявляемым к изделиям данного вида, техническим условиям изготовителя, а также характеристикам, указанным в Спецификации (Приложение № 1).

4.2. Комплектность Товара должна соответствовать Спецификации (Приложение № 1). Товар передаётся в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении.

4.3. Одновременно с Товаром Поставщик передаёт Покупателю документы, подтверждающие качество и комплектность Товара (паспорт изделия, инструкцию по сборке и эксплуатации, а при наличии — сертификаты соответствия).

4.4. Гарантийный срок на Товар составляет 12 месяцев с даты подписания акта приёмки Товара. Гарантия не распространяется на недостатки, возникшие вследствие нарушения Покупателем инструкции по сборке и эксплуатации, а также вследствие ненадлежащего хранения Товара после его приёмки.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

5.1. Общая цена настоящего Договора составляет 1000000 рублей, в том числе НДС 20%. Цена за единицу Товара определяется Спецификацией (Приложение № 1).

5.2. Цена Товара включает стоимость изготовления, упаковки, доставки до адреса, указанного в пункте 3.2 настоящего Договора, и все применимые налоги и сборы.

5.3. Оплата Товара производится в следующем порядке: авансовый платёж в размере 30% от общей цены Договора, что составляет 300000 рублей, уплачивается Покупателем в течение 5 рабочих дней с даты подписания настоящего Договора; оставшаяся часть цены в размере 700000 рублей уплачивается в течение 5 рабочих дней с даты подписания акта приёмки Товара.

5.4. Расчёты производятся в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика, указанный в разделе «Реквизиты и подписи сторон» настоящего Договора. Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

6. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ТОВАРА

6.1. Приёмка Товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем в момент его передачи. По результатам приёмки Стороны подписывают акт приёмки Товара (товарную накладную).

6.2. При обнаружении при приёмке несоответствия Товара по количеству, ассортименту, комплектности или качеству Покупатель обязан приостановить приёмку и в течение 3 рабочих дней направить Поставщику письменное уведомление с указанием выявленных недостатков. По требованию Поставщика Стороны составляют двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков.

6.3. Недостатки Товара, которые не могли быть обнаружены при обычном способе его приёмки (скрытые недостатки), могут быть заявлены Покупателем в течение гарантийного срока, установленного пунктом 4.4 настоящего Договора.

6.4. При возникновении спора о качестве Товара любая из Сторон вправе потребовать проведения независимой экспертизы. Расходы на экспертизу несёт Сторона, по инициативе которой она проводится; если экспертизой установлено, что недостатки возникли по вине Поставщика, расходы на экспертизу возмещаются Поставщиком.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение срока поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0.1% от стоимости непоставленного в срок Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости такого Товара.

7.2. За нарушение срока оплаты Товара Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 0.1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного платежа.

7.3. Уплата неустойки (пеней) не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре и не лишает Сторону права требовать возмещения убытков в части, не покрытой неустойкой.

7.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несёт ответственность независимо от вины, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы. Иные основания освобождения от ответственности могут быть предусмотрены законом или настоящим Договором.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путём переговоров.

8.2. До обращения в суд Сторона, чьи права нарушены, направляет другой Стороне письменную претензию. Срок рассмотрения претензии и направления ответа на неё составляет 10 рабочих дней с даты её получения.

8.3. При недостижении согласия спор передаётся на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения ответчика.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить (стихийные бедствия, военные действия, акты органов государственной власти, запрещающие или ограничивающие исполнение обязательств, и иные подобные обстоятельства).

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении указанных обстоятельств в течение 5 рабочих дней с даты их наступления. Уведомление направляется в письменной форме.

9.3. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на них как на основание освобождения от ответственности.

9.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более 3 месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, уведомив об этом другую Сторону. В этом случае Стороны производят взаимные расчёты за фактически исполненное.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10.2. Изменение и расторжение настоящего Договора допускаются по соглашению Сторон, оформленному в письменной форме, а также в случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором. Сторона вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законом и настоящим Договором, направив другой Стороне письменное уведомление.

10.3. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью: Приложение № 1 — Спецификация; Приложение № 2 — График поставки.

10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.5. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОСТАВЩИК

Поставщик
ООО 'Поставщик'
ИНН: 7701000002 | КПП: 770101001 | ОГРН: 1234567890124
Адрес: г. Москва, ул. Примерная, д. 2
Р/с: 40702810100000000002 | Банк: ПАО 'Банк Пример' | БИК: 044525225
_____________ / Петров Петр Петрович /

ПОКУПАТЕЛЬ

Покупатель
ООО 'Пример'
ИНН: 7701000001 | КПП: 770101001 | ОГРН: 1234567890123
Адрес: г. Москва, ул. Примерная, д. 1
Р/с: 40702810100000000001 | Банк: ПАО 'Банк Пример' | БИК: 044525225
_____________ / Иванов Иван Иванович /

Образец не является универсальным документом.
Воспользуйтесь конструктором для составления актуального документа.

Ответьте на несколько вопросов и получите готовый документ

СТОРОНЫ ДОГОВОРА

Правовая форма: Поставщик
Правовая форма: Покупатель

1. СТОРОНЫ ДОГОВОРА

, ИНН , КПП , ОГРН , юридический адрес: , в лице , действующего на основании , именуемое в дальнейшем "Поставщик", с одной стороны, и

, ИНН , КПП , ОГРН , юридический адрес: , в лице , действующего на основании , именуемое в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны,

именуемые совместно "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

В документе

Договор должен позволять однозначно определить каждого участника — это требование к определённости сторон (ст. 432 ГК РФ). Для поставки важно подтвердить статус Поставщика как коммерческой организации или ИП (ст. 506 ГК РФ).

В разделе

Указать полные реквизиты обеих сторон: наименование (ФИО ИП/физлица), ИНН, ОГРН (ОГРНИП), юридический адрес, банковские реквизиты, контакты, а также представителя с должностью и основанием полномочий.

Риски если отсутствует

Без сведений о сторонах невозможно установить, кто является должником и кредитором, что затруднит исполнение договора и судебную защиту.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Для каких целей приобретается Товар?
Товар изготавливается по индивидуальному заказу или поставляется из готовой партии?

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в собственность каркасные домики (далее — Товар), а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.2. Наименование, ассортимент, количество, комплектность и технические характеристики Товара (размеры, материалы каркаса, обшивки, кровли, комплектация) определяются Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющейся его неотъемлемой частью.

2.3. Товар приобретается Покупателем для использования в предпринимательской деятельности. Покупатель подтверждает, что приобретает Товар не для личных, семейных, домашних или иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

2.4. Поставщик гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора и на момент передачи Товара Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, не находится под арестом, не является предметом залога и не обременён правами третьих лиц.

В документе

Предмет — существенное условие договора поставки (ст. 432, 455, 506 ГК РФ). Без согласования наименования и количества товара договор считается незаключённым.

В разделе

Определить наименование товара (каркасные домики), количество, ассортимент, комплектность и характеристики либо дать прямую ссылку на Спецификацию как неотъемлемую часть договора; указать цель приобретения.

Риски если отсутствует

Договор будет считаться незаключённым (ст. 432 ГК РФ).

СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

Как осуществляется поставка Товара?
Входит ли в обязанности Поставщика сборка Товара на объекте Покупателя?
С какого момента риск случайной гибели переходит к Покупателю?

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. При единовременной поставке Товар поставляется в срок до включительно. При поставке Товара отдельными партиями сроки поставки каждой партии определяются Графиком поставки (Приложение № 2 к настоящему Договору), являющимся его неотъемлемой частью.

3.2. Базис поставки: доставка Товара Поставщиком на склад Покупателя по адресу: . Расходы по доставке Товара до указанного адреса включены в цену Товара.

3.3. Не позднее чем за рабочих дней до даты отгрузки Поставщик направляет Покупателю уведомление о готовности Товара к передаче с указанием даты и времени доставки. Уведомление направляется по адресу электронной почты Покупателя, указанному в разделе «Реквизиты и подписи сторон» настоящего Договора.

3.4. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят к Покупателю с момента подписания Сторонами акта приёмки Товара (товарной накладной).

3.5. Датой поставки считается дата подписания Сторонами акта приёмки Товара (товарной накладной).

В документе

Срок поставки — существенное условие договора поставки (ст. 506, 508 ГК РФ). Без него невозможно определить момент исполнения и привлечь к ответственности за просрочку.

В разделе

Установить срок поставки (дата или период), базис поставки (выборка или доставка с адресом и расходами), порядок уведомления о готовности, график поставки при поставке частями.

Риски если отсутствует

Отсутствие чётких сроков поставки создаёт риск взыскания убытков и неустойки (ст. 521 ГК РФ).

КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

Какой гарантийный срок устанавливается на Товар?
Какие документы о качестве передаются с Товаром?

4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

4.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям, предъявляемым к изделиям данного вида, техническим условиям изготовителя, а также характеристикам, указанным в Спецификации (Приложение № 1).

4.2. Комплектность Товара должна соответствовать Спецификации (Приложение № 1). Товар передаётся в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении.

4.3. Одновременно с Товаром Поставщик передаёт Покупателю документы, подтверждающие качество и комплектность Товара (паспорт изделия, инструкцию по сборке и эксплуатации, а при наличии — сертификаты соответствия).

4.4. Гарантийный срок на Товар составляет месяцев с даты подписания акта приёмки Товара. Гарантия не распространяется на недостатки, возникшие вследствие нарушения Покупателем инструкции по сборке и эксплуатации, а также вследствие ненадлежащего хранения Товара после его приёмки.

В документе

Требования к качеству и комплектности — обязательные условия для договора поставки (ст. 469, 478, 481 ГК РФ). Они защищают Покупателя от приёмки некачественного товара и позволяют предъявить претензии.

В разделе

Указать требования к качеству (ГОСТ, ТУ, технические регламенты, сертификаты), гарантийный срок, требования к комплектности и упаковке, порядок предоставления документов о качестве.

Риски если отсутствует

Неуказание требований к качеству и комплектности может привести к спорам при приёмке и отказу от оплаты (ст. 469, 513 ГК РФ).

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

Какой порядок оплаты Товара применяется?
В какой валюте производятся расчёты?

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

5.1. Общая цена настоящего Договора составляет рублей, в том числе НДС %. Цена за единицу Товара определяется Спецификацией (Приложение № 1).

5.2. Цена Товара включает стоимость изготовления, упаковки, доставки до адреса, указанного в пункте 3.2 настоящего Договора, и все применимые налоги и сборы.

5.3. Оплата Товара производится в следующем порядке: авансовый платёж в размере % от общей цены Договора, что составляет рублей, уплачивается Покупателем в течение рабочих дней с даты подписания настоящего Договора; оставшаяся часть цены в размере рублей уплачивается в течение рабочих дней с даты подписания акта приёмки Товара.

5.4. Расчёты производятся в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика, указанный в разделе «Реквизиты и подписи сторон» настоящего Договора. Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

В документе

Цена и порядок расчётов — существенные условия договора поставки (ст. 516 ГК РФ). Без них невозможно определить, сколько и когда должен платить Покупатель.

В разделе

Установить общую цену договора и цену за единицу, валюту расчётов, порядок оплаты (аванс, оплата по факту, рассрочка с графиком), форму расчётов и реквизиты для перечисления.

Риски если отсутствует

Отсутствие согласованной цены и порядка оплаты может привести к спорам о стоимости и сроках платежей.

ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ТОВАРА

Как проводится приёмка Товара?
В какой срок Покупатель может заявить о недостатках, обнаруженных при приёмке?

6. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ТОВАРА

6.1. Приёмка Товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем в момент его передачи. По результатам приёмки Стороны подписывают акт приёмки Товара (товарную накладную).

6.2. При обнаружении при приёмке несоответствия Товара по количеству, ассортименту, комплектности или качеству Покупатель обязан приостановить приёмку и в течение рабочих дней направить Поставщику письменное уведомление с указанием выявленных недостатков. По требованию Поставщика Стороны составляют двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков.

6.3. Недостатки Товара, которые не могли быть обнаружены при обычном способе его приёмки (скрытые недостатки), могут быть заявлены Покупателем в течение гарантийного срока, установленного пунктом 4.4 настоящего Договора.

6.4. При возникновении спора о качестве Товара любая из Сторон вправе потребовать проведения независимой экспертизы. Расходы на экспертизу несёт Сторона, по инициативе которой она проводится; если экспертизой установлено, что недостатки возникли по вине Поставщика, расходы на экспертизу возмещаются Поставщиком.

В документе

Порядок приёмки обеспечивает фиксацию факта поставки и выявленных недостатков (ст. 513, 518 ГК РФ). Без него Покупателю сложно доказать ненадлежащее качество или количество товара.

В разделе

Определить порядок приёмки по количеству и качеству, сроки и форму уведомления о недостатках, необходимость составления акта приёмки или товарной накладной с подписями сторон, возможность проведения экспертизы.

Риски если отсутствует

Отсутствие порядка приёмки затруднит доказывание факта поставки товара ненадлежащего качества.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Какая схема неустоек применяется?
На каком основании наступает ответственность Сторон?

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение срока поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере % от стоимости непоставленного в срок Товара за каждый день просрочки, но не более % от стоимости такого Товара.

7.2. За нарушение срока оплаты Товара Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более % от суммы просроченного платежа.

7.3. Уплата неустойки (пеней) не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре и не лишает Сторону права требовать возмещения убытков в части, не покрытой неустойкой.

7.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несёт ответственность независимо от вины, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы. Иные основания освобождения от ответственности могут быть предусмотрены законом или настоящим Договором.

В документе

Условия об ответственности конкретизируют последствия нарушения обязательств (ст. 401, 393, 521 ГК РФ). Они позволяют сторонам заранее определить размер неустойки и порядок возмещения убытков.

В разделе

Установить ответственность за просрочку поставки и неоплату (неустойка, пени), возможные ограничения ответственности, порядок возмещения убытков, основания освобождения от ответственности.

Риски если отсутствует

Отсутствие условий об ответственности создаёт риск взыскания убытков и неустойки в судебном порядке.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Какой суд рассматривает споры?
Обязателен ли досудебный претензионный порядок?

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путём переговоров.

8.2. До обращения в суд Сторона, чьи права нарушены, направляет другой Стороне письменную претензию. Срок рассмотрения претензии и направления ответа на неё составляет рабочих дней с даты её получения.

8.3. При недостижении согласия спор передаётся на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения ответчика.

В документе

Раздел определяет порядок урегулирования конфликтов и компетентный суд, что снижает неопределённость при защите нарушенных прав (ст. 432 ГК РФ).

В разделе

Указать порядок досудебного урегулирования (претензионный порядок, срок ответа), подсудность споров (арбитражный суд по месту нахождения ответчика или договорная подсудность), применимое право для международных контрактов.

Риски если отсутствует

Отсутствие условия о подсудности может привести к спорам о компетентном суде.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Какие обстоятельства относятся к непреодолимой силе?
Что происходит при длительном действии непреодолимой силы?

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить (стихийные бедствия, военные действия, акты органов государственной власти, запрещающие или ограничивающие исполнение обязательств, и иные подобные обстоятельства).

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении указанных обстоятельств в течение рабочих дней с даты их наступления. Уведомление направляется в письменной форме.

9.3. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на них как на основание освобождения от ответственности.

9.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, уведомив об этом другую Сторону. В этом случае Стороны производят взаимные расчёты за фактически исполненное.

В документе

Раздел регулирует освобождение от ответственности при обстоятельствах непреодолимой силы (ст. 401 ГК РФ). Он защищает стороны от необоснованных претензий при наступлении чрезвычайных событий.

В разделе

Перечислить обстоятельства непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия, акты органов власти), порядок уведомления о их наступлении и влиянии на сроки, условия освобождения от ответственности.

Риски если отсутствует

Отсутствие условий о форс-мажоре может привести к необоснованному привлечению к ответственности при наступлении таких обстоятельств.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Какие права на односторонний отказ от договора предусмотрены?
Какое право применяется к договору?

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10.2. Изменение и расторжение настоящего Договора допускаются по соглашению Сторон, оформленному в письменной форме, а также в случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором. Сторона вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законом и настоящим Договором, направив другой Стороне письменное уведомление.

10.3. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью: Приложение № 1 — Спецификация; Приложение № 2 — График поставки.

10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.5. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

В документе

Заключительные положения фиксируют срок действия договора, порядок изменения и расторжения, перечень приложений и количество экземпляров. Это обеспечивает определённость правоотношений и соответствует ст. 432, 434 ГК РФ.

В разделе

Указать срок действия договора, порядок изменения и расторжения, возможность одностороннего отказа, перечень приложений и их неотъемлемость, количество экземпляров и момент вступления в силу.

Риски если отсутствует

Отсутствие заключительных положений может затруднить изменение или расторжение договора.

На основе ваших данных система автоматически сформирует корректный и готовый к использованию документ.

Частые вопросы

Чем договор поставки каркасных домиков отличается от договора купли-продажи?

Договор поставки регулируется ст. 506 ГК РФ и предполагает передачу товара в предпринимательских целях в обусловленный срок, тогда как купля-продажа — более общая форма. Для поставки существенны сроки и систематический характер, а стороны, как правило, являются субъектами предпринимательства.

Какие условия договора поставки каркасных домиков считаются обязательными?

Существенными являются предмет (наименование и количество товара) и срок поставки — без них договор считается незаключённым (ст. 432, 455, 506, 508 ГК РФ). Остальные условия (цена, качество, ответственность) важны, но их отсутствие не лишает договор силы.

Можно ли указать характеристики домиков в отдельной спецификации, а не в тексте договора?

Да, если в договоре есть прямая ссылка на Спецификацию как на неотъемлемую часть договора. В этом случае важно, чтобы спецификация была подписана обеими сторонами и содержала все существенные характеристики: размеры, материалы, комплектацию.

Что будет, если в договоре не указан срок поставки домиков?

Срок поставки — существенное условие договора поставки (ст. 506, 508 ГК РФ). При его отсутствии договор может быть признан незаключённым, а привлечь поставщика к ответственности за просрочку будет крайне сложно.

Нужно ли указывать в договоре цель покупки — для бизнеса или для личных нужд?

Да, это влияет на применимое законодательство. Если товар приобретается для личных нужд, применяется Закон о защите прав потребителей, что расширяет права покупателя и ограничивает свободу условий договора. Для предпринимательских целей ЗоЗПП не действует.

Нужно ли заверять договор поставки каркасных домиков у нотариуса?

Нет, нотариальное удостоверение для такого договора не требуется. Достаточно простой письменной формы с подписями уполномоченных представителей обеих сторон.

Обязательна ли печать на договоре поставки?

Печать не является обязательным реквизитом, если иное не предусмотрено уставом организации или внутренними правилами. Юридическую силу договору придают подписи уполномоченных лиц, а печать выполняет дополнительную удостоверяющую функцию.

Кто может подписать договор со стороны поставщика или покупателя?

Договор подписывает руководитель организации (директор, генеральный директор) либо представитель по доверенности. В последнем случае в договоре или в приложении указывают должность, ФИО и основание полномочий — доверенность с реквизитами.

Достаточно ли электронной подписи или обмена сканами для заключения договора?

Стороны могут заключить договор путём обмена сканами, но для надёжности лучше использовать квалифицированную электронную подпись — она приравнивается к собственноручной. Без ЭП доказать факт подписания конкретным лицом сложнее.

Как правильно оформить приёмку каркасных домиков, чтобы избежать споров?

Приёмку проводят по количеству и качеству с составлением акта или товарной накладной, подписанной обеими сторонами. В договоре стоит зафиксировать срок для заявления о недостатках — иначе покупатель рискует пропустить момент, когда претензии ещё можно предъявить.

Какие типичные ошибки допускают при составлении договора поставки домиков?

Часто не указывают конкретные характеристики товара, ограничиваясь общим наименованием, не прописывают сроки поставки и порядок приёмки. Ещё одна ошибка — отсутствие условий об ответственности, из-за чего взыскать неустойку за просрочку становится затруднительно.

Как хранить договор поставки и связанные с ним документы?

Договор и приложения (спецификации, акты, накладные) рекомендуется хранить в течение срока исковой давности, а для бухгалтерских документов — не менее пяти лет. Удобно хранить оригинал и электронную копию с подписями и печатями.

Что будет, если поставщик нарушит срок поставки домиков?

Покупатель вправе требовать неустойку, если она предусмотрена договором, а также возмещения убытков (ст. 521 ГК РФ). При отсутствии условия о неустойке взыскать её сложнее, но можно требовать возмещения документально подтверждённых убытков.

Можно ли включить в договор условие о сборке домиков на участке покупателя?

Да, если стороны согласовали это в разделе о поставке и добавили условия о сборке: сроки, требования к качеству монтажа и ответственность за недостатки сборки. Это особенно важно, поскольку после сборки риск случайной гибели обычно переходит к покупателю.

Что такое форс-мажор и как он влияет на договор поставки домиков?

Это обстоятельства непреодолимой силы — стихийные бедствия, военные действия, акты органов власти, — при которых сторона освобождается от ответственности (ст. 401 ГК РФ). В договоре важно прописать перечень таких обстоятельств и порядок уведомления о них.
SurferDoc
Создание документа

Конструктор сформирует документ под ваши ответы.
После чего вы сможете проверить, заполнить и скачать его в нужном формате.

Доступ к конструктору платный: 99 рублей
Покажем вам результат до оплаты.

SurferDoc
Думаю ...

вы в очереди

Документ обновляется (~1 мин). Можно продолжить заполнение, мы сообщим, когда всё будет готово.

SurferDoc

Готово!

Документ обновлён с учётом ваших параметров.

Не получилось обновить

Что-то пошло не так. Обновите страницу и попробуйте ещё раз — обычно это помогает.