Договор поставки дверей

Договор поставки дверей — это письменное соглашение между Поставщиком и Покупателем о передаче дверных конструкций (полотен, коробок, фурнитуры) на возмездной основе. Применяется в предпринимательской деятельности (для строительства, ремонта, перепродажи) и при покупке дверей физическими лицами для личных нужд. Документ необходим при разовых и регулярных поставках, а также при изготовлении дверей по индивидуальным размерам или с монтажом. Он фиксирует предмет, сроки, качество, порядок расчётов и ответственность сторон, защищая их интересы в случае споров.

.. еще
Закон РФ «О защите прав потребителей» 44-ФЗ / 223-ФЗ (при госзакупках) ГК РФ гл. 30 § 3 (поставка) Технические регламенты (сертификация дверей)
4.9 / 5
средняя оценка
4 ноября 2026
обновлён

Как создать документ

1. Выберите условия

Выберите условия, которые соответствуют вашему случаю

2. Заполните поля

Введите данные прямо в конструкторе или после скачивания

3. Скачайте документ

Получите готовый документ в формате DOC или PDF

Пример со случайными существенными условиями

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ДВЕРЕЙ

г. Москва01.01.2026

1. СТОРОНЫ ДОГОВОРА

ООО 'Пример', ИНН 1234567890, КПП 123456789, ОГРН 1234567890123, юридический адрес: г. Москва, ул. Примерная, д. 3, в лице Генерального директора Иванов Иван Иванович, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Поставщик", с одной стороны, и

ООО 'Пример', ИНН 1234567890, КПП 123456789, ОГРН 1234567890123, юридический адрес: г. Москва, ул. Примерная, д. 2, в лице Генерального директора Иванов Иван Иванович, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны,

именуемые совместно "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в обусловленный настоящим Договором срок двери (далее — Товар) в количестве и ассортименте, указанных в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.2. Наименование, модель, артикул, количество и ассортимент Товара определяются Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Детальные характеристики Товара (размеры, материал, цвет, фурнитура) и цена за единицу Товара указываются в Спецификации.

2.3. Поставка Товара осуществляется для предпринимательских целей Покупателя.

2.4. Поставщик обязуется оказать сопутствующие услуги по доставке Товара до места поставки, указанного в разделе 5 настоящего Договора. Оказание услуг по монтажу (установке) Товара настоящим Договором не предусмотрено.

3. СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

3.1. Спецификация (Приложение № 1) является неотъемлемой частью настоящего Договора и содержит наименование, модель, артикул, размеры, материал, цвет, фурнитуру, количество и цену за единицу каждой позиции Товара, а также общую стоимость поставляемой партии.

3.2. Изменение Спецификации допускается по соглашению Сторон путём подписания уполномоченными представителями Сторон дополнительного соглашения к настоящему Договору либо новой редакции Спецификации, которая с момента её подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.3. В случае расхождения между условиями настоящего Договора и Спецификации в части характеристик и количества Товара приоритет имеет Спецификация.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям, предъявляемым к товарам данного вида, государственным стандартам, техническим регламентам и условиям, согласованным Сторонами в Спецификации.

4.2. При передаче Товара Поставщик передаёт Покупателю относящиеся к Товару документы: сертификаты соответствия (декларации о соответствии), паспорта изделий и инструкции по эксплуатации.

4.3. Гарантийный срок на Товар составляет 12 месяцев с даты приёмки Товара Покупателем, если более длительный срок не установлен изготовителем Товара.

4.4. Претензии по качеству Товара предъявляются Покупателем в порядке, предусмотренном разделом 9 настоящего Договора. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки либо заменить Товар ненадлежащего качества в течение 30 рабочих дней с даты получения соответствующей претензии.

4.5. Гарантия не распространяется на недостатки Товара, возникшие вследствие нарушения Покупателем правил эксплуатации, ненадлежащего хранения, самостоятельной установки или ремонта Товара.

5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

5.1. Поставка Товара осуществляется в срок до 01.03.2026 включительно. Поставка отдельными партиями (график отгрузок) настоящим Договором не предусмотрена.

5.2. Доставка Товара осуществляется силами и за счёт Поставщика по адресу: г. Москва, ул. Примерная, д. 1.

5.3. Не позднее чем за 3 рабочих дней до даты отгрузки Поставщик уведомляет Покупателя о готовности Товара к передаче с указанием даты и времени доставки.

5.4. Досрочная поставка Товара допускается с согласия Покупателя.

5.5. В случае недопоставки Товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество Товара в течение 10 рабочих дней с даты получения требования Покупателя.

5.6. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят к Покупателю с момента приёмки Товара и подписания Сторонами акта приёмки.

6. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ТОВАРА

6.1. Приёмка Товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем в момент передачи Товара. По результатам приёмки Стороны подписывают акт приёмки Товара.

6.2. При приёмке Покупатель проверяет соответствие Товара Спецификации по наименованию, ассортименту и количеству, а также целостность упаковки и внешний вид Товара.

6.3. При обнаружении недопоставки, несоответствия ассортимента либо внешних недостатков Товара Покупатель указывает выявленные обстоятельства в акте приёмки либо составляет отдельный акт об обнаруженных недостатках, который подписывается представителями обеих Сторон.

6.4. Скрытые недостатки Товара, которые не могли быть обнаружены при обычном способе приёмки, могут быть заявлены Покупателем в течение гарантийного срока, установленного разделом 4 настоящего Договора.

6.5. При уклонении представителя Поставщика от подписания акта об обнаруженных недостатках Покупатель вправе составить такой акт в одностороннем порядке с отметкой об отказе Поставщика от подписания.

7. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

7.1. Общая цена настоящего Договора составляет 120000 рублей, в том числе НДС 20% — 20000 рублей. Цена за единицу Товара указывается в Спецификации.

7.2. Цена Товара включает стоимость доставки Товара до места поставки, указанного в пункте 5.2 настоящего Договора.

7.3. Оплата Товара производится в следующем порядке: Покупатель перечисляет Поставщику аванс в размере 30% от общей цены Договора, что составляет 100000 рублей, в течение 5 рабочих дней с даты подписания настоящего Договора; оставшаяся часть цены уплачивается в течение 5 рабочих дней с даты приёмки Товара.

7.4. Расчёты производятся в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика, указанный в разделе «Реквизиты и подписи сторон» настоящего Договора.

7.5. Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За нарушение сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0.1% от стоимости непоставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

8.2. За нарушение сроков оплаты Товара Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 0.1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

8.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре и не лишает Сторону права требовать возмещения убытков в части, не покрытой неустойкой.

8.4. Сторона, нарушившая обязательство, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с разделом 10 настоящего Договора.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, разрешаются Сторонами путём переговоров.

9.2. До обращения в суд Сторона, чьи права нарушены, направляет другой Стороне письменную претензию. Срок ответа на претензию составляет 10 рабочих дней с даты её получения.

9.3. При недостижении согласия спор передаётся на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.

9.4. К отношениям Сторон по настоящему Договору применяется законодательство Российской Федерации.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.

10.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, в частности, стихийные бедствия, пожары, наводнения, землетрясения, военные действия, акты органов государственной власти, а также иные обстоятельства, которые не зависят от воли Сторон.

10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы в течение 10 рабочих дней с даты их наступления. Уведомление направляется в письменной форме.

10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 3 месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, уведомив об этом другую Сторону.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11.2. Изменение и расторжение настоящего Договора допускаются по соглашению Сторон путём подписания дополнительного соглашения в письменной форме, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

11.3. Стороны вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, направив другой Стороне письменное уведомление не позднее чем за 30 календарных дней до даты предполагаемого отказа.

11.4. Приложениями к настоящему Договору являются: Приложение № 1 — Спецификация; Приложение № 2 — форма акта приёмки Товара.

11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОСТАВЩИК

Поставщик
ООО 'Пример'
ИНН: 1234567890 | КПП: 123456789 | ОГРН: 1234567890123
Адрес: г. Москва, ул. Примерная, д. 3
Р/с: 40702810000000000002 | Банк: ПАО 'Банк Пример' | БИК: 044525225
_____________ / Иванов Иван Иванович /

ПОКУПАТЕЛЬ

Покупатель
ООО 'Пример'
ИНН: 1234567890 | КПП: 123456789 | ОГРН: 1234567890123
Адрес: г. Москва, ул. Примерная, д. 2
Р/с: 40702810000000000001 | Банк: ПАО 'Банк Пример' | БИК: 044525225
_____________ / Иванов Иван Иванович /

Образец не является универсальным документом.
Воспользуйтесь конструктором для составления актуального документа.

Ответьте на несколько вопросов и получите готовый документ

СТОРОНЫ ДОГОВОРА

Правовая форма: Поставщик
Правовая форма: Покупатель

1. СТОРОНЫ ДОГОВОРА

, ИНН , КПП , ОГРН , юридический адрес: , в лице , действующего на основании , именуемое в дальнейшем "Поставщик", с одной стороны, и

, ИНН , КПП , ОГРН , юридический адрес: , в лице , действующего на основании , именуемое в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны,

именуемые совместно "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

В документе

Стороны должны быть определены так, чтобы их можно было однозначно идентифицировать — это требование к содержанию договора (ст. 432 ГК РФ). Без этого невозможно ни исполнить договор, ни взыскать долг с конкретного лица.

В разделе

Указать полные наименования (ФИО для ИП/физлица), ИНН, ОГРН (ОГРНИП), адреса, а также должность, ФИО и основание полномочий представителя каждой стороны. Определить роли: Поставщик и Покупатель.

Риски если отсутствует

Договор не будет содержать сведений о сторонах, что затруднит его исполнение и судебную защиту.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Какова правовая природа договора?
Для каких целей приобретается товар?

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в обусловленный настоящим Договором срок двери (далее — Товар) в количестве и ассортименте, указанных в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.2. Наименование, модель, артикул, количество и ассортимент Товара определяются Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Детальные характеристики Товара (размеры, материал, цвет, фурнитура) и цена за единицу Товара указываются в Спецификации.

2.3. Поставка Товара осуществляется для предпринимательских целей Покупателя.

2.4. Поставщик обязуется оказать сопутствующие услуги по доставке Товара до места поставки, указанного в разделе 5 настоящего Договора. Оказание услуг по монтажу (установке) Товара настоящим Договором не предусмотрено.

В документе

Предмет — существенное условие договора поставки (ст. 432, 506 ГК РФ). Без согласованного предмета договор считается незаключённым, и стороны не смогут требовать друг от друга поставки и оплаты.

В разделе

Определить обязанность Поставщика передать Покупателю двери (наименование, модель, артикул, количество, ассортимент) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1). Указать сопутствующие услуги (доставка, монтаж), если они предусмотрены.

Риски если отсутствует

Договор будет считаться незаключённым (ст. 432 ГК РФ).

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

Как согласуется спецификация?

3. СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

3.1. Спецификация (Приложение № 1) является неотъемлемой частью настоящего Договора и содержит наименование, модель, артикул, размеры, материал, цвет, фурнитуру, количество и цену за единицу каждой позиции Товара, а также общую стоимость поставляемой партии.

3.2. Изменение Спецификации допускается по соглашению Сторон путём подписания уполномоченными представителями Сторон дополнительного соглашения к настоящему Договору либо новой редакции Спецификации, которая с момента её подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.3. В случае расхождения между условиями настоящего Договора и Спецификации в части характеристик и количества Товара приоритет имеет Спецификация.

В документе

Условие о товаре считается согласованным, только если договор позволяет определить наименование и количество товара (ст. 455, 506 ГК РФ). Спецификация фиксирует эти параметры и делает предмет определённым.

В разделе

Сослаться на Приложение № 1 как неотъемлемую часть договора; в Спецификации указать наименование, модель, размеры, материал, цвет, фурнитуру, количество и цену за единицу. Предусмотреть порядок изменения Спецификации по соглашению сторон.

Риски если отсутствует

Невозможно определить конкретный товар, подлежащий поставке, что влечёт риск признания договора незаключённым.

КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Какие гарантийные условия применяются?

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям, предъявляемым к товарам данного вида, государственным стандартам, техническим регламентам и условиям, согласованным Сторонами в Спецификации.

4.2. При передаче Товара Поставщик передаёт Покупателю относящиеся к Товару документы: сертификаты соответствия (декларации о соответствии), паспорта изделий и инструкции по эксплуатации.

4.3. Гарантийный срок на Товар составляет месяцев с даты приёмки Товара Покупателем, если более длительный срок не установлен изготовителем Товара.

4.4. Претензии по качеству Товара предъявляются Покупателем в порядке, предусмотренном разделом 9 настоящего Договора. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки либо заменить Товар ненадлежащего качества в течение рабочих дней с даты получения соответствующей претензии.

4.5. Гарантия не распространяется на недостатки Товара, возникшие вследствие нарушения Покупателем правил эксплуатации, ненадлежащего хранения, самостоятельной установки или ремонта Товара.

В документе

Требования к качеству и гарантии — необходимое условие, чтобы Покупатель мог предъявить претензии по недостаткам (ст. 469–483 ГК РФ). Без него сложно доказать, что товар не соответствует согласованным требованиям.

В разделе

Установить требования к качеству (соответствие ГОСТ, техническим регламентам, сертификатам), обязанность передать сертификаты и паспорта изделий, гарантийный срок, порядок предъявления претензий по качеству и сроки устранения недостатков.

Риски если отсутствует

Отсутствие условий о качестве и гарантии лишает Покупателя возможности предъявить претензии по недостаткам товара.

СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

Как организована поставка?
Кто осуществляет доставку?

5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

5.1. Поставка Товара осуществляется в срок до включительно. Поставка отдельными партиями (график отгрузок) настоящим Договором не предусмотрена.

5.2. Доставка Товара осуществляется силами и за счёт Поставщика по адресу: .

5.3. Не позднее чем за рабочих дней до даты отгрузки Поставщик уведомляет Покупателя о готовности Товара к передаче с указанием даты и времени доставки.

5.4. Досрочная поставка Товара допускается с согласия Покупателя.

5.5. В случае недопоставки Товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество Товара в течение рабочих дней с даты получения требования Покупателя.

5.6. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят к Покупателю с момента приёмки Товара и подписания Сторонами акта приёмки.

В документе

Срок поставки — существенное условие договора поставки (ст. 506, 508 ГК РФ). Без него невозможно определить, когда Поставщик должен исполнить обязательство, и начислить неустойку за просрочку.

В разделе

Указать сроки поставки (график отгрузок), способ доставки (самовывоз или доставка Поставщиком), адрес места поставки, порядок уведомления о готовности к отгрузке, условия досрочной поставки и восполнения недопоставки (ст. 508, 511, 513–518 ГК РФ).

Риски если отсутствует

Отсутствие сроков поставки создаёт риск просрочки и начисления неустойки, а также неопределённость в исполнении договора.

ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ТОВАРА

Как проводится приёмка товара?

6. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ТОВАРА

6.1. Приёмка Товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем в момент передачи Товара. По результатам приёмки Стороны подписывают акт приёмки Товара.

6.2. При приёмке Покупатель проверяет соответствие Товара Спецификации по наименованию, ассортименту и количеству, а также целостность упаковки и внешний вид Товара.

6.3. При обнаружении недопоставки, несоответствия ассортимента либо внешних недостатков Товара Покупатель указывает выявленные обстоятельства в акте приёмки либо составляет отдельный акт об обнаруженных недостатках, который подписывается представителями обеих Сторон.

6.4. Скрытые недостатки Товара, которые не могли быть обнаружены при обычном способе приёмки, могут быть заявлены Покупателем в течение гарантийного срока, установленного разделом 4 настоящего Договора.

6.5. При уклонении представителя Поставщика от подписания акта об обнаруженных недостатках Покупатель вправе составить такой акт в одностороннем порядке с отметкой об отказе Поставщика от подписания.

В документе

Порядок приёмки регулирует фиксацию недостатков и недопоставки (ст. 513, 518 ГК РФ). Без него Покупатель рискует не доказать факт нарушения, а Поставщик — получить необоснованную претензию.

В разделе

Описать приёмку по количеству и качеству, сроки и порядок составления акта приёмки, перечень документов при приёмке, действия сторон при обнаружении недостатков или недопоставки, сослаться на ст. 513, 518 ГК РФ.

Риски если отсутствует

Неурегулированная процедура приёмки лишает Покупателя возможности зафиксировать недостатки и предъявить претензии.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

Какая схема оплаты применяется?

7. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

7.1. Общая цена настоящего Договора составляет рублей, в том числе НДС % — рублей. Цена за единицу Товара указывается в Спецификации.

7.2. Цена Товара включает стоимость доставки Товара до места поставки, указанного в пункте 5.2 настоящего Договора.

7.3. Оплата Товара производится в следующем порядке: Покупатель перечисляет Поставщику аванс в размере % от общей цены Договора, что составляет рублей, в течение рабочих дней с даты подписания настоящего Договора; оставшаяся часть цены уплачивается в течение рабочих дней с даты приёмки Товара.

7.4. Расчёты производятся в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика, указанный в разделе «Реквизиты и подписи сторон» настоящего Договора.

7.5. Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

В документе

Цена и порядок расчётов — существенные условия для договора поставки (ст. 506, 516 ГК РФ). Без них возникают споры о стоимости и сроках платежей, а также о начислении процентов по ст. 395 ГК РФ.

В разделе

Определить общую цену договора, цену за единицу, порядок и сроки оплаты (предоплата, отсрочка, рассрочка), форму расчётов (безналичный перевод), реквизиты для оплаты, указание на включение НДС или применение УСН, ответственность за просрочку платежа (ст. 395 ГК РФ).

Риски если отсутствует

Отсутствие согласованной цены и порядка оплаты может привести к спорам о стоимости и сроках платежей.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Какой объём ответственности предусмотрен?

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За нарушение сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере % от стоимости непоставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

8.2. За нарушение сроков оплаты Товара Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

8.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре и не лишает Сторону права требовать возмещения убытков в части, не покрытой неустойкой.

8.4. Сторона, нарушившая обязательство, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с разделом 10 настоящего Договора.

В документе

Условия об ответственности позволяют взыскать неустойку и убытки за нарушение обязательств (ст. 395 ГК РФ). Без них защита прав сторон существенно усложняется.

В разделе

Установить пени за просрочку поставки и оплаты, штрафы, возмещение убытков, основания освобождения от ответственности (форс-мажор), порядок урегулирования споров (претензионный порядок, суд).

Риски если отсутствует

Отсутствие условий об ответственности затрудняет взыскание неустойки и убытков.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

В каком порядке разрешаются споры?

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, разрешаются Сторонами путём переговоров.

9.2. До обращения в суд Сторона, чьи права нарушены, направляет другой Стороне письменную претензию. Срок ответа на претензию составляет рабочих дней с даты её получения.

9.3. При недостижении согласия спор передаётся на рассмотрение Арбитражного суда .

9.4. К отношениям Сторон по настоящему Договору применяется законодательство Российской Федерации.

В документе

Согласованный порядок разрешения споров обеспечивает предсказуемость защиты прав и позволяет избежать споров о подсудности. Это соответствует общим требованиям к договору (ст. 432 ГК РФ) и практике.

В разделе

Предусмотреть обязательный претензионный порядок, срок ответа на претензию, подсудность (арбитражный суд по месту нахождения ответчика или договорная подсудность), применимое право — законодательство РФ.

Риски если отсутствует

Отсутствие согласованного порядка разрешения споров может усложнить защиту прав в суде.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Какой перечень обстоятельств непреодолимой силы?

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.

10.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, в частности, стихийные бедствия, пожары, наводнения, землетрясения, военные действия, акты органов государственной власти, а также иные обстоятельства, которые не зависят от воли Сторон.

10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы в течение рабочих дней с даты их наступления. Уведомление направляется в письменной форме.

10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, уведомив об этом другую Сторону.

В документе

Условие о форс-мажоре конкретизирует основания освобождения от ответственности (ст. 401 ГК РФ). Без него стороны могут быть привлечены к ответственности за неисполнение, вызванное чрезвычайными обстоятельствами.

В разделе

Перечислить обстоятельства непреодолимой силы, порядок уведомления о их наступлении, сроки и последствия, указать освобождение от ответственности при форс-мажоре (ст. 401 ГК РФ).

Риски если отсутствует

Отсутствие условий о форс-мажоре может привести к необоснованному привлечению к ответственности при наступлении таких обстоятельств.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Каков срок действия договора?

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11.2. Изменение и расторжение настоящего Договора допускаются по соглашению Сторон путём подписания дополнительного соглашения в письменной форме, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

11.3. Стороны вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, направив другой Стороне письменное уведомление не позднее чем за календарных дней до даты предполагаемого отказа.

11.4. Приложениями к настоящему Договору являются: Приложение № 1 — Спецификация; Приложение № 2 — форма акта приёмки Товара.

11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

В документе

Заключительные положения устанавливают срок действия, порядок изменения и расторжения договора, перечень приложений. Это необходимо для определённости отношений сторон и соответствует ст. 432 ГК РФ.

В разделе

Указать срок действия договора, порядок изменения и расторжения, возможность одностороннего отказа, применимое право, перечень приложений (Спецификация, акт приёмки и др.), вступление в силу, количество экземпляров.

Риски если отсутствует

Отсутствие заключительных положений может создать неопределённость в сроках действия и порядке изменения договора.

На основе ваших данных система автоматически сформирует корректный и готовый к использованию документ.

Частые вопросы

Чем договор поставки дверей отличается от договора купли-продажи?

Договор поставки регулируется § 3 главы 30 ГК РФ и применяется, когда товар передаётся в предпринимательских целях, а купля-продажа — общие нормы главы 30. Если двери покупает физическое лицо для личных нужд, к отношениям дополнительно применяется Закон о защите прав потребителей.

Какие условия договора поставки дверей считаются обязательными?

Существенными являются предмет (наименование, ассортимент и количество дверей) и срок поставки — без них договор считается незаключённым (ст. 432, 506, 508 ГК РФ). Остальные условия — цена, качество, ответственность — важны, но их отсутствие не лишает договор силы.

Зачем в договоре указывать цель приобретения дверей?

От цели зависит, применяется ли Закон о защите прав потребителей: при покупке для личных нужд у покупателя появляются дополнительные права на возврат, обмен и неустойку. Для предпринимательских целей действуют общие нормы ГК РФ, и эти права не возникают.

Можно ли обойтись без спецификации как приложения к договору?

Можно, если все характеристики дверей (модель, размеры, материал, цвет, фурнитура) подробно описаны в тексте договора. Спецификация удобна при большом ассортименте или нескольких партиях: она становится неотъемлемой частью договора, если в нём есть на неё ссылка.

Что будет, если в договоре не указать срок поставки?

Без срока поставки покупатель не сможет требовать передачу товара к конкретной дате и взыскать неустойку за просрочку. Суд будет исходить из разумного срока (ст. 314 ГК РФ), что затрудняет доказывание нарушения.

Нужно ли заверять договор поставки дверей у нотариуса?

Нет, нотариальное удостоверение для такого договора законом не требуется — достаточно простой письменной формы. Нотариус нужен только в отдельных случаях, например при залоге доли или иных специфических обеспечительных сделках.

Обязательна ли печать на договоре поставки дверей?

Печать не является обязательным реквизитом: договор действителен при наличии подписей уполномоченных лиц. Если у организации печать есть, её обычно ставят для дополнительного подтверждения, но её отсутствие не лишает документ силы.

Достаточно ли обмена сканами или электронной почтой для заключения договора?

Стороны могут заключить договор путём обмена документами по электронной почте, если это позволяет однозначно идентифицировать отправителя (п. 2 ст. 434 ГК РФ). Надёжнее прописать в договоре адреса электронной почты и признать такие сообщения юридически значимыми.

Кто должен подписывать договор поставки со стороны организации?

Директор или иное лицо, действующее на основании устава, либо представитель по доверенности. В договоре указывают должность, ФИО и основание полномочий — это снижает риск оспаривания сделки из-за отсутствия полномочий у подписанта.

Как правильно принимать двери, чтобы потом предъявить претензии по качеству?

Приёмку проводят по количеству и качеству в момент передачи или в срок, установленный договором, с составлением акта. При обнаружении недостатков фиксируют их в акте, вызывают представителя поставщика и сохраняют упаковку и документы — иначе доказать несоответствие будет сложно.

Какие типичные ошибки допускают при составлении договора поставки дверей?

Чаще всего не указывают точные характеристики товара, срок поставки и порядок приёмки, а также путают покупателя-потребителя и предпринимателя. Это приводит к спорам о том, заключён ли договор, и к отказу во взыскании неустойки.

Сколько лет нужно хранить договор поставки дверей и сопутствующие документы?

Для бухгалтерских и налоговых целей документы хранят не менее 5 лет (ст. 29 Закона о бухучёте). Для защиты по гарантийным обязательствам договор и акты лучше хранить весь гарантийный срок и ещё 3 года — в пределах общего срока исковой давности.

Что будет, если поставщик нарушит срок поставки дверей?

Если в договоре есть условие о неустойке, покупатель вправе взыскать её за каждый день просрочки; при отсутствии такого условия — проценты по ст. 395 ГК РФ или убытки. Для потребителя дополнительно действует неустойка 0,5% в день по Закону о защите прав потребителей.

Можно ли включить в договор поставки дверей монтаж?

Да, такой договор становится смешанным (ст. 421 ГК РФ): к поставке добавляются нормы о подряде. В этом случае важно отдельно прописать сроки монтажа, порядок сдачи-приёмки работ и гарантию на установку.

Что даёт рамочный договор поставки дверей при регулярных закупках?

Рамочный договор устанавливает общие условия, а конкретные партии поставляются по заявкам или спецификациям в течение срока его действия. Это удобно при периодических поставках: не нужно каждый раз согласовывать весь текст, но важно прописать порядок подачи и согласования заявок.
SurferDoc
Создание документа

Конструктор сформирует документ под ваши ответы.
После чего вы сможете проверить, заполнить и скачать его в нужном формате.

Доступ к конструктору платный: 99 рублей
Покажем вам результат до оплаты.

SurferDoc
Думаю ...

вы в очереди

Документ обновляется (~1 мин). Можно продолжить заполнение, мы сообщим, когда всё будет готово.

SurferDoc

Готово!

Документ обновлён с учётом ваших параметров.

Не получилось обновить

Что-то пошло не так. Обновите страницу и попробуйте ещё раз — обычно это помогает.