Договор поставки окон

1. СТОРОНЫ ДОГОВОРА

ООО 'Пример', ИНН 1234567890, КПП 123456789, ОГРН 1234567890123, юридический адрес: г. Москва, ул. Примерная, д. 2, в лице Генеральный директор Иванов Иван Иванович, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Поставщик", с одной стороны, и

ООО 'Пример', ИНН 1234567890, КПП 123456789, ОГРН 1234567890123, юридический адрес: г. Москва, ул. Примерная, д. 1, в лице Генеральный директор Иванов Иван Иванович, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны,

именуемые совместно "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в собственность оконные блоки (далее — Товар), а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.2. Наименование, ассортимент, количество, размеры и иные характеристики Товара определяются Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

2.3. Товар поставляется для использования в предпринимательской деятельности Покупателя. Положения законодательства о защите прав потребителей к отношениям Сторон не применяются.

2.4. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями в соответствии с заявками Покупателя, если иное не предусмотрено Спецификацией. Партией признаётся количество Товара, указанное в одной заявке Покупателя.

3. КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРА

3.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям, предъявляемым к оконным блокам, действующим на территории Российской Федерации, в том числе обязательным требованиям безопасности, а также характеристикам, указанным в Спецификации (Приложение № 1).

3.2. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не иметь механических повреждений и дефектов, препятствующих его использованию по назначению.

3.3. Поставщик передаёт Покупателю вместе с Товаром документы, удостоверяющие качество и безопасность Товара: паспорт изделия, сертификаты соответствия (декларации о соответствии) — в отношении Товара, подлежащего обязательной сертификации (декларированию), а также инструкцию по монтажу и эксплуатации.

3.4. Гарантийный срок на Товар составляет 12 месяцев с даты передачи Товара Покупателю, если иной срок не установлен Спецификацией. Гарантия не распространяется на недостатки, возникшие вследствие нарушения Покупателем правил монтажа и эксплуатации Товара, а также вследствие механических повреждений, полученных после передачи Товара.

3.5. Претензии по качеству Товара предъявляются Покупателем в порядке, установленном разделом 9 настоящего Договора, с приложением документов, подтверждающих выявленные недостатки. Поставщик обязан рассмотреть претензию и сообщить о принятом решении в течение 10 рабочих дней с даты её получения.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Поставка Товара осуществляется в срок 30 рабочих дней с даты получения Поставщиком заявки Покупателя, если иной срок не согласован Сторонами в Спецификации или в соответствующей заявке.

4.2. Заявка Покупателя направляется Поставщику в письменной форме, в том числе по электронной почте, и должна содержать наименование, количество и характеристики Товара, а также адрес доставки. Поставщик обязан подтвердить принятие заявки в течение 3 рабочих дней с даты её получения.

4.3. Доставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу: г. Москва, ул. Примерная, д. 1. Транспортные расходы по доставке Товара включены в цену Товара, если иное не согласовано Сторонами.

4.4. Поставщик обязан уведомить Покупателя о готовности Товара к передаче не позднее чем за 3 рабочих дней до даты передачи Товара.

4.5. Покупатель вправе отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена, уведомив об этом Поставщика до момента передачи Товара. Досрочная поставка допускается только с согласия Покупателя.

5. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ТОВАРА

5.1. Приёмка Товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем в момент передачи Товара. Приёмка оформляется актом приёмки, подписываемым уполномоченными представителями Сторон.

5.2. При обнаружении при приёмке несоответствия количества Товара или его характеристик условиям Договора и Спецификации Покупатель обязан приостановить приёмку и составить акт о выявленных недостатках с указанием перечня недостатков. Акт составляется в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

5.3. Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней с даты получения акта о выявленных недостатках устранить выявленные недостатки либо произвести замену Товара ненадлежащего качества, если иное не согласовано Сторонами.

5.4. Скрытые недостатки Товара, выявленные после приёмки, фиксируются Покупателем в акте с приложением документов, подтверждающих наличие недостатков. Претензия по скрытым недостаткам может быть предъявлена в течение гарантийного срока, установленного разделом 3 настоящего Договора.

5.5. Товар считается принятым Покупателем с момента подписания акта приёмки без замечаний. Подписание акта приёмки не лишает Покупателя права предъявить претензии по скрытым недостаткам в пределах гарантийного срока.

6. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

6.1. Общая цена Договора составляет 1000000 рублей, в том числе НДС 20%. Цена за единицу Товара и общая стоимость каждой партии определяются Спецификацией (Приложение № 1).

6.2. Цена Товара включает стоимость упаковки, маркировки и доставки Товара по адресу, указанному в пункте 4.3 настоящего Договора, если иное не согласовано Сторонами.

6.3. Оплата Товара производится Покупателем в следующем порядке: авансовый платёж в размере 30% от стоимости партии Товара — в течение 5 рабочих дней с даты подтверждения заявки Поставщиком; окончательный расчёт — в течение 5 рабочих дней с даты подписания акта приёмки партии Товара.

6.4. Расчёты производятся в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика, указанный в разделе «Реквизиты и подписи сторон» настоящего Договора.

6.5. Цена Товара может быть изменена только по соглашению Сторон путём подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение срока поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0.1% от стоимости непоставленного в срок Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости такой партии Товара.

7.2. За нарушение срока оплаты Товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0.1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного платежа.

7.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре и от возмещения убытков в части, не покрытой неустойкой.

7.4. Сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить другой Стороне документально подтверждённые убытки, причинённые таким нарушением.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, в частности, стихийные бедствия, пожары, наводнения, землетрясения, военные действия, акты органов государственной власти, делающие невозможным исполнение обязательств, а также иные обстоятельства, которые по закону признаются непреодолимой силой.

8.3. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана уведомить другую Сторону о их наступлении и предполагаемом сроке действия в течение 10 рабочих дней с даты их наступления. Уведомление направляется в письменной форме с приложением документов, подтверждающих наличие обстоятельств, выданных уполномоченным органом.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 3 месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, уведомив об этом другую Сторону. В этом случае Стороны производят взаиморасчёты по фактически исполненным обязательствам.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путём переговоров.

9.2. До обращения в суд Сторона, чьи права нарушены, обязана направить другой Стороне письменную претензию. Срок ответа на претензию составляет 10 рабочих дней с даты её получения.

9.3. При недостижении согласия спор передаётся на рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения Поставщика.

9.4. К отношениям Сторон по настоящему Договору применяется законодательство Российской Федерации.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.12.2026, а в части расчётов — до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

10.3. Каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в случае существенного нарушения другой Стороной своих обязательств, направив другой Стороне письменное уведомление. Договор считается прекращённым с даты получения такого уведомления другой Стороной.

10.4. Существенным нарушением настоящего Договора признаётся: со стороны Поставщика — просрочка поставки Товара более чем на 30 календарных дней; со стороны Покупателя — просрочка оплаты Товара более чем на 30 календарных дней.

10.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. Соглашение о расторжении совершается в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями Сторон.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Приложениями к настоящему Договору являются: Приложение № 1 — Спецификация; Приложение № 2 — Форма заявки Покупателя.

11.2. Стороны признают юридическую силу документов, направленных по электронной почте на адреса, указанные в разделе «Реквизиты и подписи сторон» настоящего Договора, до момента обмена оригиналами.

11.3. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН