Договор на поставку кирпича

1. СВЕДЕНИЯ О СТОРОНАХ

ООО 'Поставщик', ИНН 7702000002, КПП 770201001, ОГРН 1027700000002, юридический адрес: г. Москва, ул. Пушкина, д. 2, в лице Генеральный директор Петров Петр Петрович, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Поставщик", с одной стороны, и

ООО 'Пример', ИНН 7701000001, КПП 770101001, ОГРН 1027700000001, юридический адрес: г. Москва, ул. Ленина, д. 1, в лице Генеральный директор Иванов Иван Иванович, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны,

именуемые совместно "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в обусловленный настоящим Договором срок кирпич (далее — Товар), а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.2. Наименование, ассортимент, вид, марка, размеры, ГОСТ, количество и иные идентификационные характеристики Товара определяются Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющейся его неотъемлемой частью.

2.3. Общее количество поставляемого Товара составляет 10000 штук. Единица измерения и количество по каждой позиции ассортимента указываются в Спецификации.

2.4. Товар приобретается Покупателем для использования в целях строительства жилого дома.

2.5. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями в соответствии с заявками Покупателя и графиком поставки, согласованными Сторонами в порядке, установленном разделом 3 настоящего Договора. Партией признаётся количество Товара, отгружаемое по одной заявке Покупателя.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара осуществляется в срок до 31.03.2026 включительно. Поставка отдельными партиями производится в соответствии с графиком поставки, согласованным Сторонами в Спецификации (Приложение № 1).

3.2. Заявка Покупателя на поставку очередной партии Товара направляется Поставщику не позднее чем за 14 календарных дней до предполагаемой даты поставки. Заявка направляется в письменной форме и должна содержать количество и ассортимент Товара, а также адрес доставки.

3.3. Место передачи Товара: г. Москва, ул. Складская, д. 1. Доставка Товара осуществляется транспортом Поставщика и за его счёт. Разгрузка Товара в месте доставки осуществляется силами и средствами Покупателя.

3.4. Товар передаётся Покупателю в таре и упаковке, обеспечивающих его сохранность при транспортировке и хранении, в соответствии с требованиями, установленными для данного вида Товара.

3.5. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят к Покупателю с момента подписания Сторонами товарной накладной (универсального передаточного документа) в месте передачи Товара.

3.6. Датой поставки считается дата подписания Покупателем товарной накладной (универсального передаточного документа).

4. КАЧЕСТВО И ПРИЁМКА ТОВАРА

4.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям, установленным для кирпича керамического и силикатного действующими государственными стандартами и техническими регламентами, а также характеристикам, указанным в Спецификации (Приложение № 1).

4.2. Поставщик гарантирует, что Товар является новым, не бывшим в употреблении, не имеет дефектов, возникших по вине Поставщика, и соответствует марке прочности, показателям морозостойкости и водопоглощения, указанным в Спецификации.

4.3. Приёмка Товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем в момент его передачи. Приёмка оформляется подписанием товарной накладной (универсального передаточного документа).

4.4. При обнаружении при приёмке недостатков Товара по количеству или качеству (в том числе боя, сколов, несоответствия ассортимента) Покупатель приостанавливает приёмку, фиксирует выявленные недостатки в акте и в течение 5 рабочих дней направляет Поставщику письменное уведомление с приложением акта.

4.5. Поставщик обязан в течение 3 рабочих дней с момента получения уведомления направить своего представителя для участия в осмотре Товара либо письменно сообщить о согласии с выявленными недостатками. При неявке представителя Поставщика Покупатель вправе привлечь независимого эксперта; расходы на экспертизу возлагаются на сторону, виновную в поставке Товара ненадлежащего качества.

4.6. Недостатки Товара, обнаруженные после приёмки, но в пределах гарантийного срока, фиксируются в порядке, предусмотренном пунктами 4.4–4.5 настоящего Договора. Гарантийный срок на Товар составляет 12 месяцев с даты поставки.

4.7. При поставке Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору потребовать замены Товара, соразмерного уменьшения цены либо отказаться от исполнения Договора в части такого Товара с возвратом уплаченной за него суммы.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

5.1. Общая цена настоящего Договора составляет 1000000 рублей, включая НДС по ставке, установленной законодательством Российской Федерации. Цена за единицу Товара по каждой позиции ассортимента указывается в Спецификации (Приложение № 1).

5.2. Цена Товара включает стоимость тары, упаковки, доставки до места передачи Товара и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора.

5.3. Расчёты по настоящему Договору производятся в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика, указанный в разделе «Реквизиты и подписи сторон» настоящего Договора либо сообщённый Поставщиком Покупателю в счёте на оплату.

5.4. Оплата Товара производится в следующем порядке: Покупатель перечисляет Поставщику авансовый платёж в размере 30% от цены соответствующей партии Товара в течение 5 рабочих дней с момента получения счёта Поставщика; оставшаяся часть цены партии уплачивается в течение 10 рабочих дней с даты поставки партии Товара.

5.5. Цена Товара может быть изменена только по соглашению Сторон, оформленному в письменной форме. Изменение цены не допускается после согласования Сторонами заявки на поставку соответствующей партии Товара.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0.1% от стоимости непоставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

6.2. За просрочку оплаты Товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0.1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

6.3. За недопоставку Товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0.1% от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

6.4. За поставку Товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0.1% от стоимости Товара ненадлежащего качества за каждый день просрочки устранения недостатков.

6.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре и не лишает Сторону права требовать возмещения убытков в части, не покрытой неустойкой.

6.6. Сторона, нарушившая обязательство, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с разделом 8 настоящего Договора.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путём переговоров.

7.2. До обращения в суд Сторона, чьи права нарушены, обязана направить другой Стороне письменную претензию. Срок рассмотрения претензии и направления ответа на неё составляет 10 календарных дней с момента её получения.

7.3. При недостижении согласия спор передаётся на рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения ответчика.

7.4. К отношениям Сторон по настоящему Договору применяется законодательство Российской Федерации.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, в частности, стихийные бедствия, пожары, наводнения, землетрясения, военные действия, акты органов государственной власти и местного самоуправления, делающие невозможным исполнение обязательств, а также иные обстоятельства, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы в течение 10 календарных дней с момента их наступления. Уведомление направляется в письменной форме.

8.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на них как на основание освобождения от ответственности.

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 3 месяцев, любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, направив другой Стороне письменное уведомление.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2026, а в части расчётов — до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Изменение и расторжение настоящего Договора допускаются по соглашению Сторон, оформленному в письменной форме, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

9.3. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность в отношении сведений, ставших им известными в связи с исполнением настоящего Договора, и не раскрывать их третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Спецификация (Приложение № 1), в которой определяются ассортимент, количество, характеристики и цена Товара, а также график поставки.

9.5. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.7. Сторона вправе отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или в части при существенном нарушении его условий другой Стороной, в том числе при нарушении Поставщиком сроков поставки Товара либо при поставке Товара ненадлежащего качества, а также при просрочке оплаты Товара Покупателем. Отказ от исполнения Договора осуществляется путём направления другой Стороне письменного уведомления; Договор считается прекращённым с момента получения такого уведомления, если в нём не указан иной срок.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН