Договор поставки металлопроката

1. СТОРОНЫ ДОГОВОРА

ООО 'Поставщик', ИНН 7702000002, КПП 770201001, ОГРН 1234567890124, юридический адрес: г. Москва, ул. Промышленная, д. 20, в лице Генеральный директор Петров Петр Петрович, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Поставщик", с одной стороны, и

ООО 'Пример', ИНН 7701000001, КПП 770101001, ОГРН 1234567890123, юридический адрес: г. Москва, ул. Ленина, д. 10, офис 5, в лице Генеральный директор Иванов Иван Иванович, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны,

именуемые совместно "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в обусловленный настоящим Договором срок металлопрокат (далее — Товар), а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.2. Наименование, ассортимент, количество, единицы измерения, цена за единицу и общая стоимость каждой партии Товара, а также сроки поставки согласовываются Сторонами в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1).

2.3. Товар приобретается Покупателем для использования в предпринимательской деятельности, не связанной с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

2.4. Поставщик подтверждает, что является лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, и обладает необходимыми правами и полномочиями на реализацию Товара.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями на основании спецификаций, согласованных Сторонами в порядке, предусмотренном настоящим разделом. Срок поставки каждой партии указывается в соответствующей спецификации.

3.2. Покупатель направляет Поставщику заявку на поставку партии Товара с указанием наименования, ассортимента, количества и желаемого срока поставки. Поставщик в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения заявки подтверждает её либо направляет мотивированный отказ. Согласованная Сторонами заявка оформляется спецификацией.

3.3. Доставка Товара осуществляется транспортом Поставщика до склада Покупателя, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Складская, д. 1, если спецификацией не предусмотрен самовывоз. Расходы по доставке включаются в цену Товара, если иное не согласовано Сторонами в спецификации.

3.4. Погрузка Товара на транспорт осуществляется силами и за счёт Поставщика, разгрузка на складе Покупателя — силами и за счёт Покупателя.

3.5. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят к Покупателю с момента передачи Товара и подписания Сторонами товарной накладной или универсального передаточного документа, а при самовывозе — с момента передачи Товара перевозчику или представителю Покупателя на складе Поставщика.

3.6. Датой поставки считается дата подписания Сторонами документа о приёмке Товара. При самовывозе датой поставки считается дата передачи Товара перевозчику или представителю Покупателя на складе Поставщика.

3.7. Поставщик вправе осуществить досрочную поставку Товара только с предварительного письменного согласия Покупателя.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ПОРЯДОК ПРИЁМКИ

4.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям, установленным государственными стандартами (ГОСТ), техническими условиями (ТУ) или иной нормативной документацией, указанной в спецификации, а также согласованным Сторонами образцам.

4.2. Поставщик обязан передать Покупателю вместе с Товаром сертификаты качества (паспорта качества) и иные документы, подтверждающие соответствие Товара установленным требованиям, а также документы, необходимые для идентификации Товара.

4.3. Приёмка Товара по количеству осуществляется Покупателем в момент его получения, по качеству — в срок, позволяющий выявить явные недостатки, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Товара. Приёмка оформляется товарной накладной или универсальным передаточным документом, подписываемыми уполномоченными представителями Сторон.

4.4. При выявлении при приёмке несоответствия количества или качества Товара условиям настоящего Договора и спецификации Покупатель обязан приостановить приёмку и в течение 2 (двух) рабочих дней уведомить об этом Поставщика. Поставщик обязан направить своего представителя для участия в приёмке в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения уведомления. Результаты приёмки оформляются актом, подписываемым представителями обеих Сторон.

4.5. Скрытые недостатки Товара, которые не могли быть выявлены при обычном способе приёмки, могут быть заявлены Покупателем в течение гарантийного срока, а при его отсутствии — в разумный срок, но не позднее 6 (шести) месяцев с момента поставки соответствующей партии Товара.

4.6. При выявлении несоответствия Товара требованиям к качеству Покупатель вправе по своему выбору потребовать соразмерного уменьшения цены, безвозмездного устранения недостатков, замены Товара либо отказаться от исполнения договора в отношении такой партии и потребовать возврата уплаченной суммы.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

5.1. Цена Товара определяется в спецификациях к настоящему Договору и указывается за единицу измерения и за общую стоимость соответствующей партии. Цена включает стоимость Товара, упаковки, маркировки, а также НДС по ставке, установленной законодательством Российской Федерации на дату поставки, если иное не указано в спецификации.

5.2. Общая сумма настоящего Договора определяется как сумма стоимостей всех согласованных Сторонами спецификаций.

5.3. Оплата Товара производится Покупателем в порядке и сроки, указанные в спецификации. Если спецификацией не установлено иное, оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки соответствующей партии Товара.

5.4. Оплата производится в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика, указанный в разделе 9 настоящего Договора.

5.5. Обязанность Покупателя по оплате считается исполненной с момента поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

5.6. Цена Товара, согласованная в спецификации, изменению в одностороннем порядке не подлежит. Изменение цены допускается только по соглашению Сторон, оформленному в письменной форме.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости непоставленного в срок Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости соответствующей партии Товара.

6.2. За нарушение сроков оплаты Товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченной задолженности.

6.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре и не лишает права требовать возмещения убытков в части, не покрытой неустойкой.

6.4. В случае существенного нарушения одной из Сторон своих обязательств по настоящему Договору другая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, направив письменное уведомление. Существенным нарушением признаётся, в частности, просрочка поставки или оплаты более чем на 30 (тридцать) календарных дней. Договор считается расторгнутым с момента получения уведомления другой Стороной, если в уведомлении не указан иной срок.

6.5. Сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить другой Стороне документально подтверждённые убытки, вызванные таким нарушением.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами.

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, в частности: стихийные бедствия, пожары, наводнения, землетрясения, военные действия, акты органов государственной власти, запрещающие или ограничивающие исполнение обязательств, забастовки, эпидемии, а также иные обстоятельства, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их наступления уведомить другую Сторону в письменной форме о характере обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств. Уведомление должно быть подтверждено документом компетентного органа.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 3 (трёх) месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в части, затронутой такими обстоятельствами, без возмещения убытков другой Стороне.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путём переговоров.

8.2. До обращения в суд Сторона, чьи права нарушены, обязана направить другой Стороне письменную претензию. Срок рассмотрения претензии и направления ответа на неё составляет 10 (десять) рабочих дней с момента её получения.

8.3. При недостижении согласия споры подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.4. К отношениям Сторон по настоящему Договору применяется право Российской Федерации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до 31 декабря 2026 года, а в части расчётов — до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении Договора не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока его действия, Договор считается продлённым на каждый следующий календарный год на тех же условиях, если иное не установлено спецификацией или дополнительным соглашением Сторон.

9.3. Изменение и расторжение настоящего Договора допускаются по соглашению Сторон, оформленному в письменной форме, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

9.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения: Приложение № 1 — форма спецификации; Приложение № 2 — форма заявки на поставку партии Товара.

9.5. Стороны признают юридическую силу документов, переданных по факсимильной связи или по электронной почте с использованием адресов, указанных в разделе 9 настоящего Договора, до момента обмена оригиналами.

9.6. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в связи с исполнением настоящего Договора, и не раскрывать её третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН