Договор поставки арматуры

Договор поставки арматуры — это документ, который регулирует отношения между поставщиком и покупателем при передаче арматуры (строительной стали). Он применяется в строительной, производственной и торговой сферах, когда одна сторона обязуется поставить арматуру определённого ассортимента, а другая — принять и оплатить товар. Договор нужен при разовых или регулярных поставках, особенно если требуется согласовать количество, качество, сроки, цену и ответственность сторон. Конструктор позволяет учесть особенности сделки: порядок поставки, расчётов, приёмки, гарантии и разрешения споров.

.. еще
Обоснован судебной практикой ГК РФ гл. 30 Антимонопольное законодательство ГОСТ на арматуру
4.6 / 5
средняя оценка
6 ноября 2026
обновлён

Как создать документ

1. Выберите условия

Выберите условия, которые соответствуют вашему случаю

2. Заполните поля

Введите данные прямо в конструкторе или после скачивания

3. Скачайте документ

Получите готовый документ в формате DOC или PDF

Пример со случайными существенными условиями

ДОГОВОР ПОСТАВКИ АРМАТУРЫ

г. Москва01.01.2026

1. СВЕДЕНИЯ О СТОРОНАХ

ООО 'Поставщик', ИНН 7702000002, КПП 770201001, ОГРН 1234567890124, юридический адрес: г. Москва, ул. Примерная, д. 2, в лице Генеральный директор Петров Петр Петрович, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Поставщик", с одной стороны, и

ООО 'Пример', ИНН 7701000001, КПП 770101001, ОГРН 1234567890123, юридический адрес: г. Москва, ул. Примерная, д. 1, в лице Генеральный директор Иванов Иван Иванович, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны,

именуемые совместно "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в обусловленный настоящим Договором срок товар — арматуру (далее — Товар), а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.2. Наименование, ассортимент, класс, диаметр, марка стали, ГОСТ, количество, цена за единицу и общая стоимость Товара определяются Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющейся его неотъемлемой частью.

2.3. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями на основании заявок Покупателя, оформляемых в соответствии со Спецификацией. Заявка подаётся в письменной форме, в том числе по адресу электронной почты Поставщика, указанному в разделе 11 настоящего Договора, и должна содержать сведения о наименовании, количестве и сроке поставки Товара.

2.4. Товар должен соответствовать требованиям, установленным настоящим Договором и Спецификацией. Требования к качеству и порядок подтверждения соответствия Товара установлены разделом 3 настоящего Договора.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара осуществляется в сроки, согласованные Сторонами в Спецификации и заявках Покупателя. Если срок поставки в заявке не указан, Товар поставляется в течение 30 календарных дней с даты получения заявки Поставщиком.

3.2. Поставка осуществляется путём доставки Товара Поставщиком на склад Покупателя по адресу: г. Москва, ул. Промышленная, д. 1, склад Покупателя. Расходы по доставке Товара до склада Покупателя включены в цену Товара, если иное не согласовано Сторонами в Спецификации.

3.3. Датой поставки (моментом исполнения Поставщиком обязательства по поставке) считается дата передачи Товара Покупателю, подтверждённая подписанной Сторонами товарной накладной или универсальным передаточным документом.

3.4. Досрочная поставка Товара допускается только с предварительного письменного согласия Покупателя.

3.5. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Покупателю документы, относящиеся к Товару: товарную накладную (универсальный передаточный документ), счёт-фактуру (при необходимости), а также документы о качестве, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора.

4. КАЧЕСТВО И СЕРТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

4.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям, установленным для арматуры соответствующим ГОСТ, указанным в Спецификации, а также требованиям, обычно предъявляемым к товарам такого рода.

4.2. На каждую партию Товара Поставщик обязан предоставить Покупателю сертификат качества (паспорт качества) изготовителя, содержащий сведения о марке стали, классе, диаметре, номере плавки и результатах испытаний.

4.3. Документы о качестве передаются Покупателю одновременно с Товаром. При непредоставлении указанных документов Покупатель вправе отказаться от приёмки Товара, а Поставщик считается не исполнившим обязательство по поставке до момента передачи документов.

4.4. Поставщик гарантирует соответствие Товара требованиям настоящего Договора в течение гарантийного срока, установленного изготовителем, но не менее 12 месяцев с даты поставки.

4.5. При поставке Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные действующим законодательством, в том числе потребовать замены Товара, соразмерного уменьшения цены либо возврата уплаченной суммы. Порядок фиксации недостатков установлен разделом 5 настоящего Договора.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

5.1. Цена Товара определяется Спецификацией (Приложение № 1) и включает стоимость Товара, упаковки, маркировки, доставки до склада Покупателя и все применимые налоги. Общая стоимость Товара по настоящему Договору составляет 1000000 рублей, включая НДС 20%.

5.2. Валюта платежа — российский рубль. Расчёты производятся в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика, указанный в разделе 11 настоящего Договора.

5.3. Оплата каждой партии Товара производится в следующем порядке: Покупатель перечисляет Поставщику аванс в размере 30% стоимости партии в течение 5 рабочих дней с даты выставления счёта, оставшаяся часть стоимости партии оплачивается в течение 5 рабочих дней с даты поставки партии Товара.

5.4. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

5.5. Цена Товара может быть изменена только по соглашению Сторон путём подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.

6. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ТОВАРА

6.1. Приёмка Товара по количеству и качеству производится Покупателем в момент передачи Товара. Приёмка оформляется подписанием товарной накладной (универсального передаточного документа).

6.2. При обнаружении несоответствия количества или качества Товара условиям настоящего Договора Покупатель приостанавливает приёмку и составляет акт об обнаруженных недостатках с указанием выявленных несоответствий. Акт составляется в день обнаружения и подписывается представителями обеих Сторон.

6.3. При уклонении представителя Поставщика от подписания акта Покупатель вправе составить акт в одностороннем порядке с отметкой об отказе от подписания. Такой акт является надлежащим доказательством выявленных недостатков.

6.4. При обнаружении недостатков, которые не могли быть выявлены при обычном способе приёмки (скрытые недостатки), Покупатель обязан известить Поставщика о их обнаружении в течение 10 рабочих дней с даты их выявления.

6.5. Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней с даты получения уведомления о выявленных недостатках устранить их, заменить Товар либо возвратить уплаченную за него сумму.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение срока поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0.1% от стоимости непоставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

7.2. За недопоставку Товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0.1% от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

7.3. За нарушение срока оплаты Товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0.1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

7.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре и не лишает права требовать возмещения убытков в части, не покрытой неустойкой.

7.5. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана уведомить другую Сторону о их наступлении в течение 10 рабочих дней.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путём переговоров.

8.2. До обращения в суд Сторона, чьи права нарушены, обязана направить другой Стороне письменную претензию. Срок ответа на претензию составляет 10 рабочих дней с даты её получения.

8.3. При недостижении согласия спор передаётся на рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения ответчика.

8.4. К отношениям Сторон по настоящему Договору применяется законодательство Российской Федерации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.12.2026, а в части расчётов — до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Изменение и расторжение настоящего Договора допускаются по соглашению Сторон путём подписания дополнительного соглашения в письменной форме.

9.3. Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при существенном нарушении его условий другой Стороной, направив письменное уведомление не менее чем за 30 календарных дней до даты расторжения.

9.4. Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении настоящего Договора не позднее чем за 30 календарных дней до истечения срока его действия, Договор считается продлённым на тот же срок на тех же условиях.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Спецификация (Приложение № 1).

10.2. Стороны признают юридическую силу документов, переданных по факсу или по адресам электронной почты, указанным в разделе 11 настоящего Договора, до момента обмена оригиналами.

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.4. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОСТАВЩИК

Поставщик
ООО 'Поставщик'
ИНН: 7702000002 | КПП: 770201001 | ОГРН: 1234567890124
Адрес: г. Москва, ул. Примерная, д. 2
Р/с: 40702810200000000002 | Банк: ПАО 'Банк Пример' | БИК: 044525225
_____________ / Петров Петр Петрович /

ПОКУПАТЕЛЬ

Покупатель
ООО 'Пример'
ИНН: 7701000001 | КПП: 770101001 | ОГРН: 1234567890123
Адрес: г. Москва, ул. Примерная, д. 1
Р/с: 40702810100000000001 | Банк: ПАО 'Банк Пример' | БИК: 044525225
_____________ / Иванов Иван Иванович /

Образец не является универсальным документом.
Воспользуйтесь конструктором для составления актуального документа.

Ответьте на несколько вопросов и получите готовый документ

СТОРОНЫ ДОГОВОРА

Правовая форма: Поставщик
Правовая форма: Покупатель

1. СВЕДЕНИЯ О СТОРОНАХ

, ИНН , КПП , ОГРН , юридический адрес: , в лице , действующего на основании , именуемое в дальнейшем "Поставщик", с одной стороны, и

, ИНН , КПП , ОГРН , юридический адрес: , в лице , действующего на основании , именуемое в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны,

именуемые совместно "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

В документе

Договор должен позволять однозначно определить его стороны — это требование к содержанию сделки (ст. 432 ГК РФ). Без точных реквизитов невозможно ни исполнить договор, ни защитить права в суде.

В разделе

Указать полные реквизиты Поставщика и Покупателя: наименование (ФИО для ИП/физлица), ИНН, ОГРН (ОГРНИП), юридический адрес, банковские реквизиты, контактные данные. Отметить, что стороны совместно именуются «Стороны».

Риски если отсутствует

Договор не будет содержать сведений о сторонах, что затруднит его исполнение и судебную защиту.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Как организована поставка арматуры по договору?
Допускается ли изменение ассортимента и объёмов в ходе исполнения?

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в обусловленный настоящим Договором срок товар — арматуру (далее — Товар), а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.2. Наименование, ассортимент, класс, диаметр, марка стали, ГОСТ, количество, цена за единицу и общая стоимость Товара определяются Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющейся его неотъемлемой частью.

2.3. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями на основании заявок Покупателя, оформляемых в соответствии со Спецификацией. Заявка подаётся в письменной форме, в том числе по адресу электронной почты Поставщика, указанному в разделе 11 настоящего Договора, и должна содержать сведения о наименовании, количестве и сроке поставки Товара.

2.4. Товар должен соответствовать требованиям, установленным настоящим Договором и Спецификацией. Требования к качеству и порядок подтверждения соответствия Товара установлены разделом 3 настоящего Договора.

В документе

Предмет — существенное условие договора поставки (ст. 432, 455, 506 ГК РФ). Без согласования наименования и количества товара договор считается незаключённым.

В разделе

Указать, что Поставщик поставляет арматуру, а ассортимент, класс, диаметр, марка стали, ГОСТ и количество определяются Спецификацией (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью договора. Сослаться на ст. 506, 455 ГК РФ.

Риски если отсутствует

Договор будет считаться незаключённым (ст. 432 ГК РФ).

СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

Каким способом осуществляется доставка товара?
Как определяются сроки поставки?
Допускается ли досрочная поставка?

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара осуществляется в сроки, согласованные Сторонами в Спецификации и заявках Покупателя. Если срок поставки в заявке не указан, Товар поставляется в течение календарных дней с даты получения заявки Поставщиком.

3.2. Поставка осуществляется путём доставки Товара Поставщиком на склад Покупателя по адресу: . Расходы по доставке Товара до склада Покупателя включены в цену Товара, если иное не согласовано Сторонами в Спецификации.

3.3. Датой поставки (моментом исполнения Поставщиком обязательства по поставке) считается дата передачи Товара Покупателю, подтверждённая подписанной Сторонами товарной накладной или универсальным передаточным документом.

3.4. Досрочная поставка Товара допускается только с предварительного письменного согласия Покупателя.

3.5. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Покупателю документы, относящиеся к Товару: товарную накладную (универсальный передаточный документ), счёт-фактуру (при необходимости), а также документы о качестве, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора.

В документе

Срок поставки — существенное условие договора поставки (ст. 506, 508 ГК РФ). Без согласованного срока невозможно определить момент исполнения обязательства и просрочку.

В разделе

Установить сроки (периоды, график) поставки, порядок поставки (отгрузка, доставка до склада Покупателя или самовывоз), условия о досрочной поставке и момент исполнения обязательства по поставке. Сослаться на ст. 506, 508, 509 ГК РФ.

Риски если отсутствует

Отсутствие согласованного срока поставки может привести к признанию договора незаключённым или к спорам о просрочке.

КАЧЕСТВО И СЕРТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

Какой объём документов о качестве требуется?
Проводится ли входной контроль качества покупателем?
Как определяется гарантийный срок?

4. КАЧЕСТВО И СЕРТИФИКАЦИЯ ТОВАРА

4.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям, установленным для арматуры соответствующим ГОСТ, указанным в Спецификации, а также требованиям, обычно предъявляемым к товарам такого рода.

4.2. На каждую партию Товара Поставщик обязан предоставить Покупателю сертификат качества (паспорт качества) изготовителя, содержащий сведения о марке стали, классе, диаметре, номере плавки и результатах испытаний.

4.3. Документы о качестве передаются Покупателю одновременно с Товаром. При непредоставлении указанных документов Покупатель вправе отказаться от приёмки Товара, а Поставщик считается не исполнившим обязательство по поставке до момента передачи документов.

4.4. Поставщик гарантирует соответствие Товара требованиям настоящего Договора в течение гарантийного срока, установленного изготовителем, но не менее месяцев с даты поставки.

4.5. При поставке Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные действующим законодательством, в том числе потребовать замены Товара, соразмерного уменьшения цены либо возврата уплаченной суммы. Порядок фиксации недостатков установлен разделом 5 настоящего Договора.

В документе

Требования к качеству — условие, позволяющее Покупателю предъявить претензии по качеству (ст. 469, 518 ГК РФ). Без него сложно доказать несоответствие товара.

В разделе

Указать требования к качеству арматуры (соответствие конкретному ГОСТ), наличие сертификатов качества и паспортов на партию, порядок предоставления документов о качестве, гарантийные обязательства Поставщика. Сослаться на ст. 469, 470, 518 ГК РФ.

Риски если отсутствует

Риск поставки несоответствующего товара и споров о приёмке.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

Какая модель оплаты применяется?
Допускается ли изменение цены в ходе исполнения?

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

5.1. Цена Товара определяется Спецификацией (Приложение № 1) и включает стоимость Товара, упаковки, маркировки, доставки до склада Покупателя и все применимые налоги. Общая стоимость Товара по настоящему Договору составляет рублей, включая НДС %.

5.2. Валюта платежа — российский рубль. Расчёты производятся в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика, указанный в разделе 11 настоящего Договора.

5.3. Оплата каждой партии Товара производится в следующем порядке: Покупатель перечисляет Поставщику аванс в размере % стоимости партии в течение рабочих дней с даты выставления счёта, оставшаяся часть стоимости партии оплачивается в течение рабочих дней с даты поставки партии Товара.

5.4. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

5.5. Цена Товара может быть изменена только по соглашению Сторон путём подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.

В документе

Цена и порядок расчётов — существенные условия договора поставки (ст. 485, 486, 516 ГК РФ). Без них невозможно определить размер платежа и момент исполнения денежного обязательства.

В разделе

Определить цену товара (за единицу и общую сумму) или порядок её определения, валюту платежа, форму расчётов (безналичный перевод), сроки и порядок оплаты (предоплата, отсрочка, рассрочка), реквизиты для перечисления. Сослаться на ст. 485, 486, 516 ГК РФ.

Риски если отсутствует

Споры о цене и моменте исполнения денежного обязательства.

ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ТОВАРА

Как оформляется приёмка товара?
Какие способы устранения недостатков доступны покупателю?

6. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ТОВАРА

6.1. Приёмка Товара по количеству и качеству производится Покупателем в момент передачи Товара. Приёмка оформляется подписанием товарной накладной (универсального передаточного документа).

6.2. При обнаружении несоответствия количества или качества Товара условиям настоящего Договора Покупатель приостанавливает приёмку и составляет акт об обнаруженных недостатках с указанием выявленных несоответствий. Акт составляется в день обнаружения и подписывается представителями обеих Сторон.

6.3. При уклонении представителя Поставщика от подписания акта Покупатель вправе составить акт в одностороннем порядке с отметкой об отказе от подписания. Такой акт является надлежащим доказательством выявленных недостатков.

6.4. При обнаружении недостатков, которые не могли быть выявлены при обычном способе приёмки (скрытые недостатки), Покупатель обязан известить Поставщика о их обнаружении в течение рабочих дней с даты их выявления.

6.5. Поставщик обязан в течение рабочих дней с даты получения уведомления о выявленных недостатках устранить их, заменить Товар либо возвратить уплаченную за него сумму.

В документе

Порядок приёмки обеспечивает фиксацию факта поставки и выявление недостатков (ст. 513, 514 ГК РФ). Без него стороны лишены механизма подтверждения исполнения и претензий.

В разделе

Установить порядок приёмки по количеству и качеству, сроки и форму составления акта приёмки, действия при обнаружении недостатков или несоответствий. Сослаться на ст. 513, 514 ГК РФ.

Риски если отсутствует

Споры о факте поставки и качестве товара.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Какие виды неустойки устанавливаются?
Устанавливается ли предел неустойки?
Как регулируются обстоятельства непреодолимой силы?

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение срока поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере % от стоимости непоставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

7.2. За недопоставку Товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере % от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

7.3. За нарушение срока оплаты Товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

7.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре и не лишает права требовать возмещения убытков в части, не покрытой неустойкой.

7.5. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана уведомить другую Сторону о их наступлении в течение рабочих дней.

В документе

Раздел об ответственности позволяет сторонам взыскать неустойку и убытки за нарушение обязательств (ст. 329–333, 393 ГК РФ). Без него взыскание будет ограничено общими нормами.

В разделе

Предусмотреть ответственность за просрочку поставки (неустойка, пени), за недопоставку, за просрочку оплаты (пени), а также основания освобождения от ответственности (форс-мажор). Сослаться на ст. 329–333, 393, 394 ГК РФ.

Риски если отсутствует

Снижение возможности взыскания убытков и неустойки в полном объёме.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Какой суд рассматривает споры?
Обязателен ли претензионный порядок?

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путём переговоров.

8.2. До обращения в суд Сторона, чьи права нарушены, обязана направить другой Стороне письменную претензию. Срок ответа на претензию составляет рабочих дней с даты её получения.

8.3. При недостижении согласия спор передаётся на рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения ответчика.

8.4. К отношениям Сторон по настоящему Договору применяется законодательство Российской Федерации.

В документе

Раздел определяет порядок урегулирования разногласий и подсудность споров, что важно для соблюдения претензионного порядка и защиты прав (ст. 452 ГК РФ).

В разделе

Установить претензионный порядок (срок ответа на претензию), подсудность (арбитражный суд по месту нахождения ответчика или иной), применимое право. Сослаться на ст. 452 ГК РФ.

Риски если отсутствует

Споры о подсудности и несоблюдение претензионного порядка.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ

Как определяется срок действия договора?
Предусматривается ли автоматическая пролонгация?
Допускается ли односторонний отказ от договора?

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до , а в части расчётов — до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Изменение и расторжение настоящего Договора допускаются по соглашению Сторон путём подписания дополнительного соглашения в письменной форме.

9.3. Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при существенном нарушении его условий другой Стороной, направив письменное уведомление не менее чем за календарных дней до даты расторжения.

9.4. Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении настоящего Договора не позднее чем за календарных дней до истечения срока его действия, Договор считается продлённым на тот же срок на тех же условиях.

В документе

Срок действия и порядок изменения/расторжения договора обеспечивают определённость отношений сторон (ст. 425, 450–453 ГК РФ). Без этого невозможно понять, когда договор прекращается.

В разделе

Указать срок действия договора (с момента подписания до полного исполнения обязательств), порядок изменения и расторжения, возможность пролонгации. Сослаться на ст. 425, 450–453 ГК РФ.

Риски если отсутствует

Неопределённость в сроках действия и порядке изменения договора.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Признаётся ли юридическая сила электронного документооборота?
Включается ли условие о конфиденциальности?

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Спецификация (Приложение № 1).

10.2. Стороны признают юридическую силу документов, переданных по факсу или по адресам электронной почты, указанным в разделе 11 настоящего Договора, до момента обмена оригиналами.

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.4. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

В документе

Заключительные положения определяют состав договора, порядок обмена документами и вступление в силу, что важно для доказательства условий (ст. 432, 434 ГК РФ).

В разделе

Перечислить приложения (Спецификация — Приложение № 1), указать на их неотъемлемость, порядок обмена документами (юридическая сила документов по факсу/электронной почте), количество экземпляров и момент вступления в силу. Сослаться на ст. 432, 434 ГК РФ.

Риски если отсутствует

Неопределённость в составе договора и порядке обмена документами.

На основе ваших данных система автоматически сформирует корректный и готовый к использованию документ.

Частые вопросы

Что такое договор поставки арматуры и зачем он нужен?

Это соглашение, по которому поставщик обязуется передать покупателю арматуру (с определёнными классом, диаметром, маркой стали и количеством), а покупатель — принять и оплатить товар. Договор фиксирует существенные условия сделки и защищает обе стороны при спорах.

Какие условия договора поставки арматуры считаются обязательными?

Существенными являются предмет (наименование и количество товара, обычно через Спецификацию) и срок поставки. Также важно согласовать стороны, цену и порядок расчётов — без них договор сложно исполнить и защитить в суде.

Чем договор поставки отличается от договора купли-продажи?

Договор поставки — разновидность купли-продажи, но применяется в предпринимательских отношениях и предполагает передачу товара в обусловленный срок (или периоды), часто партиями. К нему применяются специальные нормы § 3 главы 30 ГК РФ, а в части, не урегулированной ими, — общие нормы о купле-продаже.

Зачем нужна Спецификация (Приложение № 1) и можно ли без неё?

Спецификация фиксирует ассортимент, класс, диаметр, марку стали, ГОСТ и количество арматуры — то есть конкретизирует предмет договора. Без неё (или иного согласования наименования и количества) договор рискует быть признанным незаключённым.

Можно ли менять ассортимент и объёмы арматуры в ходе исполнения договора?

По умолчанию ассортимент привязан к Спецификации, и изменения оформляются дополнительным соглашением. Если в договоре предусмотрено право покупателя корректировать сортамент заявкой в пределах согласованного объёма, это нужно прямо прописать.

Нужна ли печать на договоре поставки арматуры?

Печать не является обязательным условием действительности договора — достаточно подписей уполномоченных лиц. Однако если стороны используют печати в деловой практике, их наличие помогает подтвердить подлинность документа.

Требуется ли нотариальное удостоверение или государственная регистрация такого договора?

Нет, договор поставки арматуры между предпринимателями не требует нотариального удостоверения или госрегистрации. Он заключается в простой письменной форме и вступает в силу с момента подписания, если иное не указано в самом договоре.

Кто может подписать договор со стороны организации?

Как правило, руководитель (директор) действует без доверенности на основании устава. Иное лицо подписывает только при наличии доверенности с указанием полномочий — иначе другая сторона может оспорить сделку.

Достаточно ли обмена сканами по электронной почте для заключения договора?

Стороны могут признать юридическую силу документов, переданных по email или факсу, до обмена оригиналами — это нужно прямо указать в разделе о заключительных положениях. Для полноценного электронного документооборота используют ЭДО с квалифицированной электронной подписью.

Как правильно оформить приёмку арматуры, чтобы потом не было споров?

В договоре стоит закрепить порядок приёмки по количеству и качеству, сроки и форму акта, а также действия при выявлении недостатков. Акт приёмки с указанием выявленных несоответствий — ключевое доказательство при претензиях.

Какие документы о качестве арматуры должен передать поставщик?

Обычно это паспорт качества изготовителя (сертификат с данными о плавке и испытаниях), а при необходимости — декларации соответствия и протоколы испытаний. Конкретный комплект и обязанность его передавать лучше зафиксировать в разделе о качестве.

Какую ответственность стоит прописать за просрочку поставки и оплаты?

Чаще всего устанавливают симметричную неустойку (пени) за просрочку поставки и оплаты, иногда — штрафы за недопоставку. Можно ограничить совокупный размер неустойки процентом от стоимости партии, чтобы избежать чрезмерных сумм.

Как хранить договор поставки арматуры и приложения к нему?

Храните оригинал договора со всеми приложениями (Спецификация, график поставки), актами приёмки и документами об оплате. Для организаций установлены сроки хранения первичных документов, а наличие полного комплекта помогает доказать условия сделки в суде.

Какие типичные ошибки допускают при составлении договора поставки арматуры?

Часто не согласуют количество и ассортимент (нет Спецификации), не указывают срок поставки или порядок приёмки, путают реквизиты сторон. Ещё одна ошибка — подписание неуполномоченным лицом без доверенности.

Что будет, если в договоре не указать срок поставки?

Отсутствие согласованного срока может привести к спорам о просрочке и к риску признания договора незаключённым. Если срок не определён, применяются правила ст. 314 ГК РФ, но это усложняет защиту прав покупателя.
SurferDoc
Создание документа

Конструктор сформирует документ под ваши ответы.
После чего вы сможете проверить, заполнить и скачать его в нужном формате.

Доступ к конструктору платный: 99 рублей
Покажем вам результат до оплаты.

SurferDoc
Думаю ...

вы в очереди

Документ обновляется (~1 мин). Можно продолжить заполнение, мы сообщим, когда всё будет готово.

SurferDoc

Готово!

Документ обновлён с учётом ваших параметров.

Не получилось обновить

Что-то пошло не так. Обновите страницу и попробуйте ещё раз — обычно это помогает.