Конструктор договора оказания услуг по разработке программного обеспечения

1. СТОРОНЫ ДОГОВОРА

ООО 'Пример', ИНН 1234567890, КПП 123456789, ОГРН 1234567890123, юридический адрес: г. Москва, ул. Примерная, д. 2, офис 2, в лице Генеральный директор Иванов Иван Иванович, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и

ООО 'Пример', ИНН 1234567890, КПП 123456789, ОГРН 1234567890123, юридический адрес: г. Москва, ул. Примерная, д. 1, офис 1, в лице Генеральный директор Иванов Иван Иванович, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны,

именуемые совместно "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по разработке программного обеспечения — Программное обеспечение 'Пример' (далее — «ПО»), предназначенного для автоматизации бизнес-процессов, а Заказчик обязуется принять результат услуг и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.2. Основные функциональные и технические характеристики ПО, требования к его составу, качеству и результату услуг определяются Техническим заданием (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.3. Результатом оказанных услуг является созданное и переданное Заказчику ПО, включая исходный код, объектный код, техническую и пользовательскую документацию, а также иные материалы, предусмотренные Техническим заданием.

2.4. Исключительное право на ПО и иные результаты работ переходит от Исполнителя к Заказчику в полном объёме с момента подписания акта сдачи-приёмки соответствующего этапа в порядке, установленном разделом 6 настоящего Договора.

2.5. Услуги оказываются в соответствии с этапами и сроками, определёнными разделом 3 настоящего Договора и календарным планом (Приложение № 2).

3. ОБЪЁМ И ЭТАПЫ РАБОТ

3.1. Услуги по настоящему Договору оказываются поэтапно. Перечень, содержание и сроки выполнения этапов определяются календарным планом (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Типовой состав этапов включает: анализ требований и проектирование; разработку; тестирование; внедрение и передачу результата. Конкретный состав и последовательность этапов устанавливаются календарным планом.

3.3. По завершении каждого этапа Исполнитель направляет Заказчику отчёт о выполненных работах и результат этапа в объёме, предусмотренном Техническим заданием и календарным планом.

3.4. Изменение объёма, состава или сроков работ оформляется дополнительным соглашением Сторон. Изменения, влияющие на стоимость работ, оформляются с обязательным согласованием цены.

3.5. Сроки выполнения этапов могут быть продлены на период просрочки Заказчика по предоставлению необходимых материалов, информации или согласований, если такая просрочка препятствует выполнению работ.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ РАБОТ

4.1. По завершении каждого этапа, а также по завершении всех работ Исполнитель передаёт Заказчику результат работ и документацию, предусмотренную Техническим заданием, и направляет акт сдачи-приёмки.

4.2. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта и результата работ рассматривает их и подписывает акт либо направляет Исполнителю мотивированный отказ с перечнем выявленных несоответствий Техническому заданию.

4.3. Критерием соответствия результата работ является его соответствие требованиям Технического задания (Приложение № 1). Несоответствия, не влияющие на функциональность и характеристики, предусмотренные Техническим заданием, не являются основанием для отказа в приёмке.

4.4. При получении мотивированного отказа Исполнитель устраняет указанные недостатки в согласованный Сторонами срок и повторно направляет результат работ к приёмке. Порядок приёмки применяется повторно.

4.5. Если Заказчик в установленный срок не подписал акт и не направил мотивированный отказ, работы считаются принятыми, а акт — подписанным.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

5.1. Общая стоимость услуг по настоящему Договору составляет 1000000 руб. и включает все расходы Исполнителя, связанные с исполнением Договора.

5.2. Стоимость отдельных этапов определяется календарным планом (Приложение № 2). Стоимость является фиксированной и изменению в одностороннем порядке не подлежит.

5.3. Оплата производится в следующем порядке: аванс в размере 30% от стоимости соответствующего этапа выплачивается в течение 5 рабочих дней с даты начала этапа; окончательный расчёт — в течение 5 рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приёмки соответствующего этапа.

5.4. Оплата производится в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя, указанный в разделе «Реквизиты и подписи сторон» настоящего Договора.

5.5. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.

6. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ

6.1. Исключительное право на ПО и иные результаты работ, созданные Исполнителем по настоящему Договору, переходит от Исполнителя к Заказчику в полном объёме с момента подписания акта сдачи-приёмки соответствующего этапа.

6.2. Переход исключительного права оформляется настоящим Договором как договором об отчуждении исключительного права в части, касающейся создаваемого ПО. Стороны подтверждают, что условия об отчуждении права согласованы в составе настоящего Договора.

6.3. Исполнитель гарантирует, что результат работ создан им самостоятельно и не нарушает исключительных и иных прав третьих лиц. При использовании в составе ПО компонентов с открытым исходным кодом Исполнитель гарантирует соблюдение условий соответствующих лицензий и предоставляет Заказчику перечень таких компонентов и их лицензий.

6.4. Исполнитель обязуется не использовать созданное ПО и его компоненты способами, не предусмотренными настоящим Договором, и не передавать их третьим лицам.

6.5. При нарушении гарантий, предусмотренных пунктом 6.3, Исполнитель возмещает Заказчику убытки, возникшие в связи с претензиями третьих лиц.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Конфиденциальной признаётся любая техническая, коммерческая, финансовая и иная информация, передаваемая Сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего Договора и обозначенная как конфиденциальная либо очевидно являющаяся таковой, включая исходный код, документацию, бизнес-процессы и персональные данные.

7.2. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и использовать её исключительно для целей исполнения настоящего Договора.

7.3. Обязательства по неразглашению не распространяются на информацию, которая является общедоступной, была правомерно получена от третьих лиц либо подлежит раскрытию по требованию уполномоченных органов.

7.4. За разглашение конфиденциальной информации виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки в полном объёме.

8. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Исполнитель гарантирует соответствие результата работ требованиям Технического задания и устраняет выявленные в нём недостатки в течение гарантийного срока, составляющего 12 месяцев с даты подписания акта сдачи-приёмки.

8.2. Недостатки, выявленные в течение гарантийного срока, устраняются Исполнителем безвозмездно в срок, согласованный Сторонами, но не превышающий 10 рабочих дней с даты получения уведомления.

8.3. За нарушение сроков выполнения работ Заказчик вправе требовать от Исполнителя неустойку в размере 0.1% от стоимости соответствующего этапа за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости этапа.

8.4. За нарушение сроков оплаты Исполнитель вправе требовать от Заказчика неустойку в размере 0.1% от просроченной суммы за каждый день просрочки.

8.5. Ответственность Сторон ограничивается реальным ущербом; упущенная выгода возмещению не подлежит, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором. Ограничение, установленное настоящим пунктом, не применяется к обязательствам Исполнителя по возмещению убытков, вызванных нарушением гарантий, предусмотренных пунктом 6.3, и к обязанности уплатить неустойку, предусмотренную пунктами 8.3 и 8.4.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, разрешаются Сторонами путём переговоров.

9.2. До обращения в суд Сторона, чьё право нарушено, направляет другой Стороне письменную претензию. Срок ответа на претензию составляет 10 рабочих дней с даты её получения.

9.3. При недостижении согласия спор передаётся на рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения ответчика.

9.4. К настоящему Договору применяется право Российской Федерации.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 31.12.2026.

10.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным законом и настоящим Договором.

10.3. Каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, уведомив другую Сторону не менее чем за 30 календарных дней.

10.4. При расторжении Договора Стороны производят расчёты за фактически выполненный и принятый объём работ. Результаты работ, переданные и принятые до расторжения, переходят Заказчику на условиях раздела 6 настоящего Договора.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор составляет единый документ вместе с приложениями, являющимися его неотъемлемой частью: Приложение № 1 — Техническое задание; Приложение № 2 — Календарный план; Приложение № 3 — Протокол согласования цены.

11.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

11.3. Юридически значимые уведомления направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе «Стороны договора» настоящего Договора, заказным письмом либо курьером с подтверждением получения.

11.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. Сторона, для которой возникли такие обстоятельства, уведомляет другую Сторону в течение 10 рабочих дней.

11.5. Обязательства по неразглашению конфиденциальной информации сохраняются в течение 3 лет после прекращения действия настоящего Договора.

11.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН