Договор поставки асфальтобетонной смеси

1. СТОРОНЫ ДОГОВОРА

ООО 'Пример', ИНН 1234567890, КПП 123456789, ОГРН 1234567890123, юридический адрес: г. Москва, ул. Примерная, д. 2, в лице Генеральный директор Иванов Иван Иванович, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Поставщик", с одной стороны, и

ООО 'Пример', ИНН 1234567890, КПП 123456789, ОГРН 1234567890123, юридический адрес: г. Москва, ул. Примерная, д. 1, в лице Генеральный директор Иванов Иван Иванович, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны,

именуемые совместно "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в обусловленный настоящим Договором срок асфальтобетонную смесь (далее — Товар), а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.2. Наименование, тип, марка и класс Товара, его количество и ассортимент определяются Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора. Товар должен соответствовать требованиям, установленным для асфальтобетонных смесей.

2.3. Товар поставляется для использования Покупателем при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог и дорожных покрытий.

2.4. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями в соответствии с графиком поставок, согласованным Сторонами, либо разовыми партиями на основании заявок Покупателя в порядке, установленном разделом 4 настоящего Договора.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям, предъявляемым к асфальтобетонным смесям, а также показателям, указанным в Спецификации (Приложение № 1).

3.2. Товар должен соответствовать обязательным требованиям, установленным для асфальтобетонных смесей, в том числе по показателям плотности, водонасыщения, прочности на сжатие, водостойкости и иным показателям, предусмотренным для соответствующего типа и марки смеси.

3.3. На каждую партию Товара Поставщик обязан передать Покупателю паспорт качества, оформленный по установленной форме, а также, при наличии, документы о соответствии Товара техническим условиям изготовителя. Паспорт качества передаётся одновременно с товарной накладной (универсальным передаточным документом).

3.4. Поставщик гарантирует, что Товар не имеет недостатков, соответствует заявленным характеристикам и не обременён правами третьих лиц.

3.5. Требования к отбору проб и порядку проверки качества Товара при приёмке определяются разделом 5 настоящего Договора.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Поставка Товара осуществляется партиями в соответствии с графиком поставок, согласованным Сторонами, либо на основании заявок Покупателя. Заявка подаётся Покупателем не позднее чем за 5 календарных дней до предполагаемой даты поставки и должна содержать сведения о количестве, ассортименте и месте поставки Товара.

4.2. Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика с разгрузкой на объекте Покупателя по адресу: г. Москва, ул. Примерная, д. 1. Расходы по доставке Товара включены в цену Товара, если иное не согласовано Сторонами в Спецификации.

4.3. Покупатель обязан обеспечить беспрепятственный доступ транспорта Поставщика к месту разгрузки и принять Товар в порядке, установленном разделом 5 настоящего Договора.

4.4. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю и подписания Сторонами товарной накладной (универсального передаточного документа).

4.5. Датой поставки считается дата подписания Покупателем товарной накладной (универсального передаточного документа) без замечаний либо дата составления акта приёмки Товара.

5. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ТОВАРА

5.1. Приёмка Товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем в момент его передачи. По результатам приёмки Стороны подписывают товарную накладную (универсальный передаточный документ).

5.2. При обнаружении несоответствия количества или ассортимента Товара условиям Договора Покупатель приостанавливает приёмку и составляет акт об обнаруженных недостатках с участием представителя Поставщика. Акт подписывается представителями обеих Сторон. При необоснованной неявке представителя Поставщика либо его отказе от подписания акта Покупатель вправе составить акт в одностороннем порядке с отметкой о неявке (отказе) и направить копию акта Поставщику; такой акт является надлежащим доказательством выявленных недостатков.

5.3. Для проверки качества Товара Покупатель вправе отобрать пробы из каждой партии. Отбор проб производится в соответствии с требованиями, установленными для асфальтобетонных смесей, в присутствии представителя Поставщика. Отобранные пробы направляются в независимую аккредитованную лабораторию, определяемую по соглашению Сторон.

5.4. Результаты лабораторных испытаний оформляются протоколом, который является основанием для предъявления претензий по качеству Товара. Расходы на проведение испытаний несёт Сторона, по инициативе которой проводились испытания; при подтверждении несоответствия Товара требованиям к качеству расходы возлагаются на Поставщика.

5.5. Претензии по качеству Товара могут быть предъявлены Покупателем в течение 10 календарных дней с даты поставки соответствующей партии Товара. Претензия направляется Поставщику в письменной форме с приложением документов, подтверждающих выявленные недостатки.

5.6. Поставщик обязан рассмотреть претензию и сообщить о своём решении в течение 10 календарных дней с даты её получения.

6. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

6.1. Цена за единицу Товара и общая стоимость Товара определяются Спецификацией (Приложение № 1) и указываются с учётом НДС по ставке, установленной законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено Спецификацией.

6.2. Общая цена Договора составляет 1000000 рублей.

6.3. Расчёты по Договору производятся в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика. Валюта расчётов — российский рубль.

6.4. Оплата каждой партии Товара производится Покупателем в течение 30 календарных дней с даты поставки партии и получения от Поставщика счёта и товарной накладной (универсального передаточного документа), оформленных надлежащим образом.

6.5. Если иное не согласовано Сторонами, авансовый платёж по Договору не предусмотрен.

6.6. Цена Товара может быть изменена только по соглашению Сторон, оформленному в письменной форме, если иное не предусмотрено Спецификацией.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0.1% от стоимости непоставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

7.2. За нарушение сроков оплаты Товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0.1% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки.

7.3. При поставке Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору потребовать соразмерного уменьшения цены Товара, замены Товара на качественный либо отказаться от исполнения Договора в части соответствующей партии и потребовать возврата уплаченной за неё суммы.

7.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре и от возмещения убытков в части, не покрытой неустойкой.

7.5. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, порядок применения которых установлен разделом 8 настоящего Договора.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, в частности, стихийные бедствия, пожары, наводнения, землетрясения, военные действия, акты органов государственной власти и иные обстоятельства, препятствующие исполнению обязательств.

8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств в течение 10 календарных дней с даты их наступления. Уведомление направляется в письменной форме.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 30 календарных дней, любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в части, затронутой такими обстоятельствами, направив письменное уведомление другой Стороне.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путём переговоров.

9.2. До обращения в суд Сторона, чьи права нарушены, обязана направить другой Стороне письменную претензию. Срок ответа на претензию составляет 10 календарных дней с даты её получения.

9.3. При недостижении согласия спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

9.4. К отношениям Сторон по настоящему Договору применяется законодательство Российской Федерации.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.12.2026.

10.2. Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении Договора не позднее чем за 30 календарных дней до истечения срока его действия, Договор считается продлённым на тот же срок на тех же условиях.

10.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по требованию одной из Сторон при существенном нарушении Договора другой Стороной. Существенным нарушением признаётся, в частности, неоднократная просрочка поставки или оплаты Товара.

10.4. Сторона, намеренная расторгнуть Договор по соглашению Сторон или потребовать расторжения при существенном нарушении Договора другой Стороной, обязана направить другой Стороне письменное уведомление не позднее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения. Настоящий пункт не ограничивает право Стороны на отказ от исполнения Договора (полностью или в части) в случаях, прямо предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации, в том числе при обстоятельствах, указанных в пункте 8.4 настоящего Договора.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

11.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: Спецификация (Приложение № 1), график поставок (Приложение № 2), форма акта приёмки Товара (Приложение № 3).

11.3. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность сведений, полученных в связи с исполнением настоящего Договора, и не раскрывать их третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.5. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН