Договор поставки инертных материалов

Договор поставки инертных материалов — это соглашение, по которому поставщик обязуется передать покупателю щебень, песок, гравий и другие нерудные материалы в согласованном количестве и качестве, а покупатель — принять и оплатить товар. Документ применяется в строительстве, благоустройстве, производстве бетона и дорожных работах. Он необходим, когда требуется разовая поставка партии или долгосрочное сотрудничество с регулярными отгрузками. Договор фиксирует предмет, сроки и порядок поставки, требования к качеству и приёмке, цену и расчёты, ответственность сторон и разрешение споров, защищая интересы обеих сторон.

.. еще
Обоснован судебной практикой ГК РФ гл. 30 § 3 ГК РФ ст. 506-524 Предпринимательская деятельность
4.7 / 5
средняя оценка
3 ноября 2026
обновлён

Как создать документ

1. Выберите условия

Выберите условия, которые соответствуют вашему случаю

2. Заполните поля

Введите данные прямо в конструкторе или после скачивания

3. Скачайте документ

Получите готовый документ в формате DOC или PDF

Пример со случайными существенными условиями

ДОГОВОР ПОСТАВКИ МАТЕРИАЛОВ

г. Москва01.01.2026

1. СВЕДЕНИЯ О СТОРОНАХ

ООО 'Поставщик', ИНН 7701000002, КПП 770101002, ОГРН 1234567890124, юридический адрес: г. Москва, ул. Промышленная, д. 10, в лице Генерального директора Петров Петр Петрович, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Поставщик", с одной стороны, и

ООО 'Пример', ИНН 7701000001, КПП 770101001, ОГРН 1234567890123, юридический адрес: г. Москва, ул. Ленина, д. 1, офис 10, в лице Генерального директора Иванов Иван Иванович, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны,

именуемые совместно "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя инертные материалы (далее — Товар), а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.2. Наименование, ассортимент, количество, цена за единицу и общая стоимость Товара определяются Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

2.3. Товар приобретается Покупателем для использования в предпринимательской деятельности, не связанной с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

2.4. Качество Товара должно соответствовать требованиям, установленным настоящим Договором и Спецификацией, а также обязательным требованиям, предъявляемым к инертным материалам соответствующими стандартами и техническими условиями.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара осуществляется партиями в соответствии с заявками Покупателя. Объём, ассортимент и сроки поставки каждой партии определяются Спецификацией (Приложение № 1) и заявками Покупателя.

3.2. Заявка подаётся Покупателем в письменной форме не позднее чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты поставки. Заявка должна содержать наименование и количество Товара, адрес места поставки и желаемую дату поставки. Поставщик подтверждает заявку в течение 2 рабочих дней с момента её получения.

3.3. Поставка осуществляется на условиях самовывоза. Место передачи Товара: г. Москва, ул. Промышленная, д. 10, склад Поставщика.

3.4. При поставке транспортом Поставщика разгрузка Товара в месте поставки осуществляется силами и средствами Покупателя.

3.5. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю.

3.6. Датой поставки считается дата подписания Покупателем документа о приёмке Товара (универсального передаточного документа или товарной накладной).

3.7. Поставщик вправе осуществить досрочную поставку только с предварительного письменного согласия Покупателя.

4. КАЧЕСТВО И ПРИЁМКА ТОВАРА

4.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям, установленным Спецификацией (Приложение № 1), а также обязательным требованиям соответствующих стандартов и технических условий, применимых к данному виду инертных материалов.

4.2. На каждую партию Товара Поставщик передаёт Покупателю документ о качестве (паспорт качества), а также универсальный передаточный документ или товарную накладную.

4.3. Приёмка Товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем в момент его передачи. При обнаружении несоответствия количества или качества Товара условиям Договора Покупатель делает соответствующую отметку в передаточном документе и составляет акт.

4.4. Претензии по количеству и качеству Товара могут быть предъявлены Покупателем в течение 10 календарных дней с момента приёмки Товара. Претензия направляется Поставщику в письменной форме с приложением документов, подтверждающих выявленные недостатки.

4.5. Поставщик обязан рассмотреть претензию и сообщить о своём решении в течение 5 рабочих дней с момента её получения. При обоснованности претензии Поставщик за свой счёт осуществляет замену некачественного Товара или возвращает уплаченную за него сумму.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

5.1. Цена за единицу Товара и общая стоимость Товара определяются Спецификацией (Приложение № 1). Общая стоимость Товара по настоящему Договору составляет 1000000 руб., в том числе НДС 20.

5.2. Цена Товара включает стоимость упаковки, маркировки, погрузки и доставки до места поставки, если иное не установлено Спецификацией.

5.3. Расчёты по настоящему Договору осуществляются в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

5.4. Оплата Товара осуществляется на условиях безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента поставки Товара.

5.5. Цена Товара может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке не чаще одного раза в квартал при условии письменного уведомления Покупателя не позднее чем за 10 календарных дней до даты изменения. Изменение цены не распространяется на партии Товара, заявки на которые подтверждены до даты уведомления.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0.1% от стоимости непоставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

6.2. За нарушение сроков оплаты Товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0.1% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки.

6.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре и от возмещения убытков в части, не покрытой неустойкой.

6.4. Сторона, нарушившая обязательство, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, определённых в разделе 6 настоящего Договора.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, в частности, стихийные бедствия, пожары, наводнения, землетрясения, военные действия, акты органов государственной власти, запрещающие или ограничивающие исполнение обязательств, а также иные обстоятельства, которые по закону признаются непреодолимой силой.

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы в течение 5 рабочих дней с момента их наступления. Уведомление направляется в письменной форме.

7.4. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается на время действия обстоятельств непреодолимой силы. Если указанные обстоятельства продолжаются более 3 месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, уведомив об этом другую Сторону.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путём переговоров.

8.2. До обращения в суд Сторона, чьи права нарушены, обязана направить другой Стороне письменную претензию. Срок рассмотрения претензии и направления ответа на неё составляет 15 календарных дней с момента получения претензии.

8.3. При недостижении согласия споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.

8.4. К отношениям Сторон по настоящему Договору применяется законодательство Российской Федерации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2026, а в части расчётов — до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении Договора не позднее чем за 30 календарных дней до истечения срока его действия, Договор считается продлённым на тот же срок на тех же условиях.

9.3. Изменение и расторжение настоящего Договора допускаются по соглашению Сторон, а также в случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором. Изменения оформляются в письменной форме и подписываются уполномоченными представителями Сторон. Сторона вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законом, направив другой Стороне письменное уведомление.

9.4. Стороны вправе обмениваться документами по настоящему Договору посредством электронной почты с использованием адресов, указанных в разделе «Реквизиты и подписи сторон», с последующим предоставлением оригиналов по требованию любой из Сторон.

9.5. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью:

  • Приложение № 1 — Спецификация (наименование, ассортимент, количество, цена Товара, сроки поставки).

9.6. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОСТАВЩИК

Поставщик
ООО 'Поставщик'
ИНН: 7701000002 | КПП: 770101002 | ОГРН: 1234567890124
Адрес: г. Москва, ул. Промышленная, д. 10
Р/с: 40702810000000000002 | Банк: ПАО «Банк Пример» | БИК: 044525225
_____________ / Петров Петр Петрович /

ПОКУПАТЕЛЬ

Покупатель
ООО 'Пример'
ИНН: 7701000001 | КПП: 770101001 | ОГРН: 1234567890123
Адрес: г. Москва, ул. Ленина, д. 1, офис 10
Р/с: 40702810000000000001 | Банк: ПАО «Банк Пример» | БИК: 044525225
_____________ / Иванов Иван Иванович /

Образец не является универсальным документом.
Воспользуйтесь конструктором для составления актуального документа.

Ответьте на несколько вопросов и получите готовый документ

СТОРОНЫ ДОГОВОРА

Правовая форма: Поставщик
Правовая форма: Покупатель

1. СВЕДЕНИЯ О СТОРОНАХ

, ИНН , КПП , ОГРН , юридический адрес: , в лице , действующего на основании , именуемое в дальнейшем "Поставщик", с одной стороны, и

, ИНН , КПП , ОГРН , юридический адрес: , в лице , действующего на основании , именуемое в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны,

именуемые совместно "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

В документе

Стороны должны быть определены — это существенное условие договора (ст. 432 ГК РФ). Без точной идентификации Поставщика и Покупателя невозможно исполнение обязательств и защита прав в суде.

В разделе

Указать полные реквизиты каждой стороны: наименование (ФИО для ИП/физлица), ИНН, ОГРН/ОГРНИП, адреса, банковские реквизиты, а также должность, ФИО и основание полномочий подписанта (например, устав или доверенность). Для единоличного исполнительного органа ООО полномочия подтверждаются уставом (ФЗ № 14-ФЗ).

Риски если отсутствует

Договор не будет содержать сведений о сторонах, что затруднит его исполнение и судебную защиту.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Каков характер договора по объёму обязательств?
Для каких целей приобретается Товар?
Как определяется качество Товара?

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя инертные материалы (далее — Товар), а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.2. Наименование, ассортимент, количество, цена за единицу и общая стоимость Товара определяются Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

2.3. Товар приобретается Покупателем для использования в предпринимательской деятельности, не связанной с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

2.4. Качество Товара должно соответствовать требованиям, установленным настоящим Договором и Спецификацией, а также обязательным требованиям, предъявляемым к инертным материалам соответствующими стандартами и техническими условиями.

В документе

Предмет договора поставки — существенное условие (ст. 432, 455, 506 ГК РФ). Без согласования наименования и количества товара договор считается незаключённым.

В разделе

Определить наименование и ассортимент инертных материалов (щебень, песок, гравий и т.п.), количество и качество, указать цель приобретения (предпринимательская деятельность) и сослаться на спецификацию (Приложение № 1), являющуюся неотъемлемой частью договора.

Риски если отсутствует

Договор будет считаться незаключённым (ст. 432 ГК РФ).

СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

Каким образом осуществляется доставка Товара?
Кто осуществляет разгрузку Товара в месте поставки?
С какого момента переходит риск случайной гибели Товара?
Как согласуются сроки поставки партий?
Допускается ли досрочная поставка?

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара осуществляется партиями в соответствии с заявками Покупателя. Объём, ассортимент и сроки поставки каждой партии определяются Спецификацией (Приложение № 1) и заявками Покупателя.

3.2. Заявка подаётся Покупателем в письменной форме не позднее чем за рабочих дней до предполагаемой даты поставки. Заявка должна содержать наименование и количество Товара, адрес места поставки и желаемую дату поставки. Поставщик подтверждает заявку в течение рабочих дней с момента её получения.

3.3. Поставка осуществляется на условиях . Место передачи Товара: .

3.4. При поставке транспортом Поставщика разгрузка Товара в месте поставки осуществляется силами и средствами .

3.5. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят к Покупателю с момента .

3.6. Датой поставки считается дата подписания Покупателем документа о приёмке Товара (универсального передаточного документа или товарной накладной).

3.7. Поставщик вправе осуществить досрочную поставку только с предварительного письменного согласия Покупателя.

В документе

Сроки и порядок поставки — обязательные условия для договора поставки (ст. 506, 508, 509 ГК РФ). Их отсутствие приводит к спорам о просрочке и моменте исполнения обязательства.

В разделе

Установить период поставки (разовая, долгосрочная, график), базис поставки (самовывоз или доставка транспортом Поставщика), место передачи товара, порядок подачи заявок, обязанности по разгрузке и момент перехода риска случайной гибели. Сослаться на спецификацию в части объёмов и сроков.

Риски если отсутствует

Неуказание сроков и порядка поставки может привести к спорам о просрочке и отказу от приёмки.

КАЧЕСТВО И ПРИЁМКА ТОВАРА

Как осуществляется приёмка Товара по количеству и качеству?
Какие документы о качестве передаются с партией?
Каковы последствия обоснованной претензии по качеству?

4. КАЧЕСТВО И ПРИЁМКА ТОВАРА

4.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям, установленным Спецификацией (Приложение № 1), а также обязательным требованиям соответствующих стандартов и технических условий, применимых к данному виду инертных материалов.

4.2. На каждую партию Товара Поставщик передаёт Покупателю документ о качестве (паспорт качества), а также универсальный передаточный документ или товарную накладную.

4.3. Приёмка Товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем в момент его передачи. При обнаружении несоответствия количества или качества Товара условиям Договора Покупатель делает соответствующую отметку в передаточном документе и составляет акт.

4.4. Претензии по количеству и качеству Товара могут быть предъявлены Покупателем в течение календарных дней с момента приёмки Товара. Претензия направляется Поставщику в письменной форме с приложением документов, подтверждающих выявленные недостатки.

4.5. Поставщик обязан рассмотреть претензию и сообщить о своём решении в течение рабочих дней с момента её получения. При обоснованности претензии Поставщик за свой счёт осуществляет замену некачественного Товара или возвращает уплаченную за него сумму.

В документе

Требования к качеству и порядок приёмки обеспечивают защиту прав Покупателя и соответствуют ст. 469, 474, 513, 518 ГК РФ. Без них покупатель лишается возможности предъявить претензии по качеству и количеству.

В разделе

Указать требования к качеству (соответствие ГОСТ, ТУ, паспорт качества), порядок приёмки по количеству и качеству, сроки и порядок предъявления претензий, перечень оформляемых документов (УПД, ТТН, акт).

Риски если отсутствует

Отсутствие условий о качестве и порядке приёмки лишает покупателя возможности предъявить претензии.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

На каких условиях осуществляются расчёты?
Допускается ли одностороннее изменение цены Поставщиком?
Требуется ли обеспечение исполнения обязательств?

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

5.1. Цена за единицу Товара и общая стоимость Товара определяются Спецификацией (Приложение № 1). Общая стоимость Товара по настоящему Договору составляет руб., в том числе НДС .

5.2. Цена Товара включает стоимость упаковки, маркировки, погрузки и доставки до места поставки, если иное не установлено Спецификацией.

5.3. Расчёты по настоящему Договору осуществляются в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

5.4. Оплата Товара осуществляется на условиях в течение календарных дней с момента .

5.5. Цена Товара может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке не чаще одного раза в при условии письменного уведомления Покупателя не позднее чем за календарных дней до даты изменения. Изменение цены не распространяется на партии Товара, заявки на которые подтверждены до даты уведомления.

В документе

Цена и порядок расчётов — существенные условия договора поставки (ст. 424, 516 ГК РФ). Без согласованной цены и порядка оплаты возникают споры о стоимости товара и сроках платежа.

В разделе

Определить цену за единицу и общую сумму, порядок расчётов (предоплата, отсрочка, рассрочка), форму оплаты (безналичная), сроки оплаты и возможность изменения цены (индексация). Сослаться на спецификацию в части цены.

Риски если отсутствует

Отсутствие согласованной цены может привести к спорам о стоимости товара и порядке оплаты.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Как соотносятся неустойки Сторон?
Ограничивается ли ответственность Сторон?

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере % от стоимости непоставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

6.2. За нарушение сроков оплаты Товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере % от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки.

6.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре и от возмещения убытков в части, не покрытой неустойкой.

6.4. Сторона, нарушившая обязательство, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, определённых в разделе 6 настоящего Договора.

В документе

Условия об ответственности обеспечивают защиту сторон при нарушении обязательств и соответствуют ст. 329-333, 393 ГК РФ. Их отсутствие снижает возможность взыскания неустойки и убытков.

В разделе

Установить неустойку за нарушение сроков поставки и оплаты, порядок возмещения убытков, при необходимости — ограничение ответственности. Учесть, что неустойка может быть снижена судом по ст. 333 ГК РФ.

Риски если отсутствует

Отсутствие условий об ответственности снижает защищённость сторон при нарушении обязательств.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Каковы последствия длительного действия форс-мажора?

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, в частности, стихийные бедствия, пожары, наводнения, землетрясения, военные действия, акты органов государственной власти, запрещающие или ограничивающие исполнение обязательств, а также иные обстоятельства, которые по закону признаются непреодолимой силой.

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы в течение рабочих дней с момента их наступления. Уведомление направляется в письменной форме.

7.4. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается на время действия обстоятельств непреодолимой силы. Если указанные обстоятельства продолжаются более месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, уведомив об этом другую Сторону.

В документе

Раздел об обстоятельствах непреодолимой силы регулирует освобождение от ответственности при форс-мажоре (ст. 401 ГК РФ). Без него стороны могут спорить о наличии оснований для освобождения от ответственности.

В разделе

Перечислить обстоятельства непреодолимой силы, порядок уведомления об их наступлении, последствия (освобождение от ответственности, продление сроков) и срок действия таких обстоятельств.

Риски если отсутствует

Отсутствие раздела может привести к спорам об освобождении от ответственности при форс-мажоре.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Какой суд рассматривает споры?
Обязателен ли досудебный претензионный порядок?

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путём переговоров.

8.2. До обращения в суд Сторона, чьи права нарушены, обязана направить другой Стороне письменную претензию. Срок рассмотрения претензии и направления ответа на неё составляет календарных дней с момента получения претензии.

8.3. При недостижении согласия споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда .

8.4. К отношениям Сторон по настоящему Договору применяется законодательство Российской Федерации.

В документе

Порядок разрешения споров обеспечивает определённость подсудности и досудебного урегулирования (ст. 452 ГК РФ, АПК РФ). Без него возможны споры о компетенции суда.

В разделе

Установить обязательный претензионный порядок и сроки ответа на претензию, подсудность споров (арбитражный суд по месту нахождения ответчика или договорная подсудность), применимое право.

Риски если отсутствует

Отсутствие условий о подсудности может привести к спорам о компетенции суда.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Предусматривается ли автоматическая пролонгация договора?
Допускается ли обмен документами по электронной почте?

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до , а в части расчётов — до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении Договора не позднее чем за календарных дней до истечения срока его действия, Договор считается продлённым на тот же срок на тех же условиях.

9.3. Изменение и расторжение настоящего Договора допускаются по соглашению Сторон, а также в случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором. Изменения оформляются в письменной форме и подписываются уполномоченными представителями Сторон. Сторона вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законом, направив другой Стороне письменное уведомление.

9.4. Стороны вправе обмениваться документами по настоящему Договору посредством электронной почты с использованием адресов, указанных в разделе «Реквизиты и подписи сторон», с последующим предоставлением оригиналов по требованию любой из Сторон.

9.5. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью:

  • Приложение № 1 — Спецификация (наименование, ассортимент, количество, цена Товара, сроки поставки).

9.6. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

В документе

Заключительные положения фиксируют срок действия договора, порядок изменения и расторжения (ст. 425, 450-453 ГК РФ). Без них возникает неопределённость в сроках и порядке прекращения договора.

В разделе

Указать срок действия договора, порядок изменения и расторжения, возможность пролонгации, перечень приложений (спецификация, форма заявки и т.п.), порядок обмена документами и момент вступления в силу.

Риски если отсутствует

Отсутствие заключительных положений может создать неопределённость в сроках действия и порядке изменения договора.

На основе ваших данных система автоматически сформирует корректный и готовый к использованию документ.

Частые вопросы

Чем договор поставки инертных материалов отличается от договора купли-продажи?

Договор поставки регулируется ст. 506 ГК РФ и применяется, когда товар приобретается для предпринимательской деятельности, а не для личного потребления. В отличие от купли-продажи, здесь важны длительные отношения, сроки поставки партий и спецификация как неотъемлемая часть договора.

Какие условия договора поставки инертных материалов являются обязательными?

Существенными являются предмет (наименование и количество товара) и стороны договора — без них договор считается незаключённым (ст. 432, 455, 506 ГК РФ). Остальные условия (цена, сроки, качество, ответственность) важны для защиты интересов, но их отсутствие не лишает договор силы.

Зачем нужна спецификация и является ли она частью договора?

Спецификация фиксирует наименование, ассортимент, количество, цену и сроки по каждой партии инертных материалов. Если в договоре прямо указано, что спецификация — его неотъемлемая часть, она имеет ту же юридическую силу, что и основной текст.

Можно ли заключить рамочный договор с заявками вместо разовой поставки?

Да, рамочный договор устанавливает общие условия, а конкретные партии согласуются заявками и спецификацией. Это удобно при регулярных поставках щебня, песка или гравия на объект в течение сезона.

Нужно ли указывать цель приобретения товара в договоре?

Указание на предпринимательские цели важно, поскольку подтверждает, что к отношениям не применяется Закон о защите прав потребителей. Это влияет на порядок приёмки, претензий и распределение ответственности.

Нужно ли заверять договор поставки инертных материалов у нотариуса?

Нет, нотариальное удостоверение для такого договора не требуется — достаточно простой письменной формы с подписями сторон. Нотариус может понадобиться только в отдельных случаях, например при удостоверении доверенности подписанта.

Обязательна ли печать на договоре поставки?

Печать не является обязательным реквизитом: договор действителен при наличии подписей уполномоченных лиц. Однако если общество использует печать, её оттиск на документе подтверждает полномочия и снижает риск споров о подлинности.

Кто вправе подписать договор поставки от имени организации?

Как правило, директор (единоличный исполнительный орган) действует без доверенности на основании устава. Другие сотрудники подписывают договор только при наличии доверенности с указанием соответствующих полномочий.

Что будет, если в договоре не согласовать количество товара?

Наименование и количество — существенные условия договора поставки, поэтому без их согласования договор считается незаключённым (ст. 432 ГК РФ). В этом случае стороны не смогут ссылаться на его условия при споре.

Как правильно оформить приёмку инертных материалов по качеству?

В договоре стоит закрепить порядок приёмки, состав документов (УПД, ТТН, паспорт качества) и сроки предъявления претензий. При выявлении недостатков важно зафиксировать их в акте или отметке в транспортной накладной до подписания документов о приёмке.

Можно ли обмениваться документами по договору по электронной почте?

Да, если в договоре указаны адреса электронной почты сторон и порядок обмена. Для наиболее значимых документов (спецификаций, актов) разумно предусмотреть последующий обмен оригиналами или использование ЭДО с квалифицированной электронной подписью.

Как хранить договор поставки и приложения к нему?

Оригинал договора со всеми приложениями и подписанные документы по поставкам рекомендуется хранить в течение срока действия договора и не менее трёх лет после его окончания — это общий срок исковой давности и требования к бухгалтерским документам.

Какие типичные ошибки допускают при составлении договора поставки инертных материалов?

Чаще всего не указывают количество и ассортимент, не прикладывают спецификацию, не фиксируют момент перехода риска и порядок приёмки. Также ошибкой является подписание договора лицом без подтверждённых полномочий.

Можно ли изменить или расторгнуть договор поставки в одностороннем порядке?

По общему правилу изменение и расторжение допускаются по соглашению сторон или по решению суда (ст. 450–452 ГК РФ). Односторонний отказ возможен, только если это прямо предусмотрено договором или законом, например при существенном нарушении условий.

Что будет, если поставщик нарушит сроки поставки, а неустойка в договоре не предусмотрена?

Покупатель вправе требовать возмещения убытков и процентов по ст. 395 ГК РФ, но их взыскание сложнее и требует доказывания. Поэтому в договоре лучше заранее зафиксировать размер неустойки за просрочку поставки и оплаты.
SurferDoc
Создание документа

Конструктор сформирует документ под ваши ответы.
После чего вы сможете проверить, заполнить и скачать его в нужном формате.

Доступ к конструктору платный: 99 рублей
Покажем вам результат до оплаты.

SurferDoc
Думаю ...

вы в очереди

Документ обновляется (~1 мин). Можно продолжить заполнение, мы сообщим, когда всё будет готово.

SurferDoc

Готово!

Документ обновлён с учётом ваших параметров.

Не получилось обновить

Что-то пошло не так. Обновите страницу и попробуйте ещё раз — обычно это помогает.