Договор поставки песка

1. СВЕДЕНИЯ О СТОРОНАХ

ООО 'Поставщик', ИНН 7702000002, КПП 770201001, ОГРН 1027700000002, юридический адрес: г. Москва, ул. Песчаная, д. 5, в лице Генерального директора Петров Петр Петрович, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Поставщик", с одной стороны, и

ООО 'Пример', ИНН 7701000001, КПП 770101001, ОГРН 1027700000001, юридический адрес: г. Москва, ул. Ленина, д. 10, в лице Генерального директора Иванов Иван Иванович, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны,

именуемые совместно "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель — принять и оплатить песок (далее — Товар) в объёме и по ценам, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

2.2. Товар по своим характеристикам должен соответствовать следующим требованиям: песок строительный, соответствующий ГОСТ 8736-2014, модуль крупности 2.0, содержание глинистых и пылевидных частиц не более 2 % по массе.

2.3. Общий объём поставки по Договору составляет 1000 тонн (или кубических метров — в единицах, указанных в Спецификации).

2.4. Товар приобретается Покупателем для использования в предпринимательской деятельности (строительство, благоустройство, производственные нужды) и не предназначен для личного, семейного, домашнего или иного подобного использования.

2.5. Количество Товара по каждой партии (периоду поставки) определяется Спецификацией и заявками Покупателя, оформляемыми в порядке, предусмотренном разделом 2 Договора.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями в соответствии с графиком поставок, согласованным Сторонами в Спецификации (Приложение № 1).

3.2. Поставка осуществляется транспортом Поставщика с разгрузкой на объекте Покупателя по адресу: г. Москва, ул. Строительная, д. 1. Расходы на погрузку, доставку и разгрузку Товара включены в цену Товара, если иное прямо не указано в Спецификации. По письменному соглашению Сторон поставка может осуществляться самовывозом Товара Покупателем со склада (карьера) Поставщика.

3.3. Покупатель не позднее чем за 5 календарных дней до начала соответствующего периода поставки направляет Поставщику заявку с указанием требуемого количества Товара и даты (периода) поставки. Заявка направляется в письменной форме, в том числе по электронной почте или иным согласованным Сторонами способом.

3.4. Поставщик обязан уведомить Покупателя о готовности партии Товара к отгрузке не позднее чем за 3 календарных дней до планируемой даты доставки.

3.5. Досрочная поставка Товара допускается только с предварительного письменного согласия Покупателя. Товар, поставленный досрочно без такого согласия, принимается Покупателем на ответственное хранение с отнесением расходов на Поставщика.

3.6. Датой поставки считается дата фактической передачи Товара Покупателю (подписания товарной накладной или универсального передаточного документа).

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ПОРЯДОК ПРИЁМКИ

4.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям, указанным в разделе 1 Договора, а также ГОСТ 8736-2014.

4.2. Поставщик обязан одновременно с передачей каждой партии Товара передать Покупателю документы, удостоверяющие качество Товара: паспорт качества (сертификат соответствия) и, при необходимости, протокол испытаний. Указанные документы могут быть переданы в электронной форме.

4.3. Приёмка Товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем в момент его передачи. Покупатель вправе произвести осмотр Товара, а также отбор проб для проверки его соответствия требованиям раздела 1 Договора.

4.4. При обнаружении недостатков по количеству или качеству Покупатель обязан приостановить приёмку и составить акт об обнаруженных недостатках с участием представителя Поставщика. При отказе представителя Поставщика от подписания акта либо его неявке Покупатель вправе составить акт в одностороннем порядке с привлечением независимого представителя (эксперта).

4.5. Претензии по качеству Товара могут быть предъявлены Покупателем в течение 30 календарных дней с даты поставки соответствующей партии. Претензии по количеству предъявляются в момент приёмки.

4.6. При выявлении несоответствия качества Товара Покупатель вправе по своему выбору потребовать соразмерного уменьшения цены, безвозмездного устранения недостатков, замены Товара либо отказаться от исполнения Договора в части соответствующей партии и потребовать возврата уплаченной суммы.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

5.1. Цена за единицу Товара и общая стоимость поставки определяются Спецификацией (Приложение № 1) и включают стоимость погрузки, доставки и разгрузки, а также все налоги и сборы, включая НДС, если иное не указано в Спецификации.

5.2. Общая стоимость Товара по Договору составляет 1000000 рублей, в том числе НДС 20 % — 200000 рублей (если Поставщик является плательщиком НДС).

5.3. Расчёты производятся в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика на основании выставленного счёта и подписанных Сторонами документов о приёмке Товара.

5.4. Оплата каждой партии Товара производится в течение 30 календарных дней с даты поставки и подписания Сторонами товарной накладной (универсального передаточного документа).

5.5. По соглашению Сторон может быть предусмотрена предварительная оплата (аванс) в размере, указанном в Спецификации. В этом случае Поставщик обязан поставить Товар в течение 10 календарных дней с даты получения аванса.

5.6. Цена Товара может быть изменена только по письменному соглашению Сторон. При изменении цены новые цены применяются к партиям, поставленным после даты подписания соответствующего соглашения.

6. ПЕРЕХОД РИСКА И ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

6.1. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент фактической передачи Товара Покупателю и подписания Сторонами товарной накладной (универсального передаточного документа).

6.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю одновременно с переходом права собственности, за исключением случая самовывоза, предусмотренного пунктом 5.4 Договора.

6.3. При доставке Товара транспортом Поставщика риск случайной гибели или повреждения Товара до момента его передачи Покупателю на объекте, указанном в пункте 2.2 Договора, несёт Поставщик.

6.4. В случае самовывоза Товара Покупателем риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к Покупателю с момента передачи Товара перевозчику (первому перевозчику) либо с момента погрузки Товара на транспортное средство Покупателя на складе (карьере) Поставщика.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0.1 % от стоимости непоставленного в срок Товара за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости соответствующей партии.

7.2. За нарушение требований к качеству Товара Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5 % от стоимости Товара ненадлежащего качества, а также возмещает убытки в части, не покрытой штрафом.

7.3. За нарушение сроков оплаты Товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0.1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

7.4. Сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить другой Стороне убытки в части, не покрытой неустойкой (штрафом).

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), возникшими после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана уведомить другую Сторону в течение 10 календарных дней с момента их возникновения.

7.6. Совокупная ответственность Поставщика по Договору ограничена суммой 1000000 рублей, за исключением случаев умышленного нарушения обязательства, а также обязанности возместить убытки, вызванные недостатками Товара, и случаев, когда такое ограничение недопустимо в силу закона.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путём переговоров.

8.2. До обращения в суд Сторона, чьи права нарушены, обязана направить другой Стороне письменную претензию. Срок ответа на претензию составляет 10 календарных дней с даты её получения.

8.3. При недостижении согласия спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

8.4. К отношениям Сторон по Договору применяется законодательство Российской Федерации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Если к дате 31.12.2026 обязательства Сторон не исполнены полностью и ни одна из Сторон не заявит о прекращении Договора не позднее чем за 30 календарных дней до указанной даты, Договор считается продлённым на тот же срок на тех же условиях.

9.3. Изменение и расторжение Договора допускаются по соглашению Сторон, оформленному в письменной форме, а также в случаях, предусмотренных законом.

9.4. Спецификация (Приложение № 1) является неотъемлемой частью Договора.

9.5. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность в отношении информации, полученной в связи с исполнением Договора, и не раскрывать её третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законом.

9.6. Во всём остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН