Договор поставки бетона

1. СВЕДЕНИЯ О СТОРОНАХ

ООО 'Пример', ИНН 1234567890, КПП 123456789, ОГРН 1234567890123, юридический адрес: г. Москва, ул. Примерная, д. 2, в лице Генерального директора Иванов Иван Иванович, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Поставщик", с одной стороны, и

ООО 'Пример', ИНН 1234567890, КПП 123456789, ОГРН 1234567890123, юридический адрес: г. Москва, ул. Примерная, д. 1, в лице Генерального директора Иванов Иван Иванович, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны,

именуемые совместно "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в обусловленный настоящим Договором срок бетон и бетонные смеси (далее — Товар), а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.2. Наименование, ассортимент и количество Товара определяются Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора. Общее количество поставляемого Товара составляет 1000 куб. м.

2.3. Товар поставляется партиями в соответствии с заявками Покупателя в порядке, установленном разделом 3 настоящего Договора. Под партией понимается количество Товара, отгруженное по одной заявке и оформленное одним универсальным передаточным документом.

2.4. Товар приобретается Покупателем для использования в предпринимательской деятельности, в том числе для строительства объекта: жилой дом по адресу: г. Москва, ул. Строительная, д. 1.

2.5. Качественные характеристики Товара (класс прочности, марка, подвижность, морозостойкость, водонепроницаемость и иные показатели) определяются разделом 2 настоящего Договора и Спецификацией.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям, установленным действующими государственными стандартами для бетонных смесей и бетонов, а также характеристикам, согласованным Сторонами в Спецификации (Приложение № 1).

3.2. Основные качественные характеристики Товара: класс прочности на сжатие — B25; марка по подвижности — P4; марка по морозостойкости — F200; марка по водонепроницаемости — W6. Иные характеристики определяются Спецификацией.

3.3. Поставщик обязан передать Покупателю вместе с партией Товара документы, удостоверяющие качество: паспорт качества (документ о качестве бетонной смеси) и, по требованию Покупателя, протоколы испытаний и копии сертификатов соответствия.

3.4. Поставщик гарантирует, что Товар соответствует согласованным характеристикам на момент передачи. Гарантийный срок на Товар не устанавливается; при этом Поставщик отвечает за недостатки Товара, возникшие до момента перехода риска к Покупателю, а также за скрытые недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида Товара приёмке.

3.5. Требования к качеству считаются согласованными, если Спецификация содержит все характеристики, указанные в пункте 2.2 настоящего Договора. При расхождении между Спецификацией и настоящим Договором приоритет имеет Спецификация.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями на основании заявок Покупателя в период с 01.01.2026 по 31.12.2026.

4.2. Заявка подаётся Покупателем не позднее чем за 5 календарных дней до предполагаемой даты поставки в письменной форме, в том числе по адресу электронной почты, указанному в разделе «Реквизиты и подписи сторон» настоящего Договора. В заявке указываются количество и характеристики Товара, дата, время и адрес поставки.

4.3. Поставщик в течение 2 рабочих дней с момента получения заявки подтверждает её либо направляет Покупателю мотивированный отказ с указанием причин. Согласованная заявка является обязательной для Сторон.

4.4. Доставка Товара осуществляется транспортом Поставщика (автобетоносмесителями) по адресу: г. Москва, ул. Строительная, д. 1. Стоимость доставки включена в цену Товара, если иное не указано в Спецификации.

4.5. Покупатель обеспечивает беспрепятственный подъезд транспорта к месту разгрузки и возможность разгрузки Товара. Нормативное время разгрузки одного автобетоносмесителя составляет 60 минут. Время сверх норматива, возникшее по вине Покупателя, оплачивается Покупателем как простой в размере 1000 за каждый час простоя.

4.6. Досрочная поставка допускается только с предварительного письменного согласия Покупателя.

5. ПРИЁМКА ТОВАРА

5.1. Приёмка Товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем в момент разгрузки партии. Приёмка оформляется универсальным передаточным документом, подписываемым уполномоченными представителями Сторон.

5.2. Количество Товара определяется по данным, указанным в товарно-транспортной накладной и универсальном передаточном документе. Покупатель вправе проверить объём партии.

5.3. Для проверки качества бетонной смеси Покупатель вправе отобрать контрольные образцы (пробы) в момент разгрузки в порядке, установленном государственными стандартами. Отбор проб оформляется актом отбора проб, подписываемым представителями Сторон. Испытания отобранных образцов проводятся в аккредитованной лаборатории, определяемой по соглашению Сторон.

5.4. При обнаружении несоответствия количества или качества Товара Покупатель приостанавливает приёмку и составляет акт с участием представителя Поставщика. Представитель Поставщика обязан прибыть для составления акта в течение 24 часов с момента уведомления. При неявке представителя Поставщика акт составляется Покупателем в одностороннем порядке и является доказательством выявленных недостатков.

5.5. Претензии по количеству предъявляются в течение 5 рабочих дней, по качеству — в течение 10 рабочих дней с момента приёмки партии. Скрытые недостатки могут быть заявлены в течение разумного срока после их обнаружения.

5.6. При выявлении недостатков Покупатель вправе по своему выбору потребовать замены Товара, соразмерного уменьшения цены либо возмещения убытков.

6. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

6.1. Цена Товара определяется Спецификацией (Приложение № 1) и составляет 5000 за 1 куб. м, включая стоимость доставки, если иное не указано в Спецификации. Общая сумма Договора составляет 5000000 и определяется исходя из фактически поставленного объёма Товара.

6.2. Расчёты производятся в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика, указанный в разделе «Реквизиты и подписи сторон» настоящего Договора.

6.3. Оплата каждой партии Товара производится с отсрочкой платежа 30 календарных дней с даты подписания универсального передаточного документа. По соглашению Сторон может применяться предоплата в размере 30 процентов стоимости партии.

6.4. Цена Товара может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке не чаще одного раза в квартал при существенном изменении рыночных цен на материалы, но не более чем на 10 процентов. Об изменении цены Поставщик уведомляет Покупателя не позднее чем за 10 календарных дней. Новая цена не применяется к партиям, заявки на которые согласованы до даты уведомления.

7. ПЕРЕХОД РИСКА И ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

7.1. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи партии Товара Покупателю и подписания универсального передаточного документа.

7.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю одновременно с переходом права собственности, если иное не установлено настоящим разделом.

7.3. При доставке Товара транспортом Поставщика риск случайной гибели или повреждения Товара до момента передачи Товара Покупателю в месте разгрузки несёт Поставщик. Если Покупатель необоснованно отказывается принять Товар, риск переходит к нему с момента, когда Товар должен был быть передан.

7.4. Стороны подтверждают, что при передаче Товара составляется документ, фиксирующий момент передачи, который является доказательством перехода риска.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За нарушение сроков поставки Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0.1 процентов от стоимости непоставленной в срок партии Товара за каждый день просрочки, но не более 10 процентов от стоимости такой партии.

8.2. За нарушение сроков оплаты Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0.1 процентов от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10 процентов от суммы просроченного платежа.

8.3. За поставку Товара ненадлежащего качества Поставщик по требованию Покупателя безвозмездно устраняет недостатки, производит замену Товара либо возмещает убытки Покупателя в порядке, установленном разделом 4 настоящего Договора.

8.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре и от возмещения убытков в части, не покрытой неустойкой.

8.5. Сторона, нарушившая обязательство, несёт ответственность независимо от вины, если иное не предусмотрено законом или настоящим Договором. Сторона освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, возникшими после заключения Договора.

9.2. К таким обстоятельствам относятся, в частности: стихийные бедствия, пожары, наводнения, землетрясения, военные действия, акты органов государственной власти, делающие исполнение обязательства невозможным, а также иные обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств в течение 10 календарных дней. Уведомление должно быть подтверждено документом компетентного органа.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 3 месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в части, затронутой такими обстоятельствами, без возмещения убытков другой Стороне.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, разрешаются Сторонами путём переговоров.

10.2. До обращения в суд Сторона, чьи права нарушены, направляет другой Стороне письменную претензию. Срок ответа на претензию составляет 10 календарных дней с момента её получения.

10.3. При недостижении согласия спор передаётся на рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения ответчика, если иная подсудность не установлена соглашением Сторон.

10.4. К отношениям Сторон применяется законодательство Российской Федерации.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2026, а в части расчётов — до полного исполнения обязательств Сторонами.

11.2. Изменение и расторжение Договора допускаются по соглашению Сторон, оформленному в письменной форме, а также в случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором.

11.3. Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора при существенном нарушении его условий другой Стороной. Существенным признаётся нарушение сроков поставки или оплаты более чем на 30 календарных дней, а также неоднократное (два и более раза) нарушение обязательств.

11.4. При одностороннем отказе от исполнения Договора Сторона направляет другой Стороне письменное уведомление не позднее чем за 30 календарных дней до даты прекращения Договора. Договор считается прекращённым с даты, указанной в уведомлении.

11.5. Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении Договора не позднее чем за 30 календарных дней до истечения срока его действия, Договор считается продлённым на тот же срок на тех же условиях.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Приложениями к настоящему Договору, являющимися его неотъемлемой частью, являются: Приложение № 1 — Спецификация; Приложение № 2 — форма заявки; Приложение № 3 — график поставок (при наличии).

12.2. Стороны признают юридическую силу документов, переданных по адресам электронной почты, указанным в разделе «Реквизиты и подписи сторон» настоящего Договора, до обмена оригиналами. Каждая из Сторон обязана обеспечить конфиденциальность сведений, ставших известных в связи с исполнением Договора.

12.3. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН