Договор поставки щебня

Договор поставки щебня — это соглашение, по которому поставщик обязуется передать покупателю щебень (с определёнными фракциями и объёмом), а покупатель — принять и оплатить товар. Применяется в строительстве, производстве и при перепродаже нерудных материалов. Документ необходим, когда требуется урегулировать разовые или регулярные поставки щебня между организациями или индивидуальными предпринимателями, зафиксировать сроки, качество, цену и ответственность сторон. Конструктор позволяет адаптировать условия под конкретную сделку: выбрать способ доставки, порядок оплаты, требования к качеству и меры ответственности.

.. еще
Обоснован судебной практикой ГК РФ гл. 30 ГК РФ ст. 506-524 Строительные материалы
4.8 / 5
средняя оценка
3 ноября 2026
обновлён

Как создать документ

1. Выберите условия

Выберите условия, которые соответствуют вашему случаю

2. Заполните поля

Введите данные прямо в конструкторе или после скачивания

3. Скачайте документ

Получите готовый документ в формате DOC или PDF

Пример со случайными существенными условиями

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ЩЕБНЯ

г. Москва01.01.2026

1. СТОРОНЫ ДОГОВОРА

ООО 'Пример', ИНН 1234567890, КПП 123456789, ОГРН 1234567890123, юридический адрес: г. Москва, ул. Промышленная, д. 2, в лице Генеральный директор Петров Петр Петрович, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Поставщик", с одной стороны, и

ООО 'Пример', ИНН 1234567890, КПП 123456789, ОГРН 1234567890123, юридический адрес: г. Москва, ул. Ленина, д. 1, в лице Генеральный директор Иванов Иван Иванович, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны,

именуемые совместно "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя щебень (далее — Товар), а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.2. Наименование, ассортимент (фракции), количество и качественные характеристики Товара определяются Спецификацией (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Поставка осуществляется отдельными партиями в соответствии с Графиком поставок (Приложение № 2).

2.3. Товар приобретается Покупателем для использования в предпринимательской деятельности (строительство).

2.4. Требования к качеству Товара и сопроводительные документы определяются разделом 4 настоящего Договора. Цена Товара и порядок расчётов определяются разделом 6 настоящего Договора. Сроки, базис поставки и момент перехода риска определяются разделом 3 настоящего Договора.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями в период с 01.01.2026 по 31.12.2026 в соответствии с Графиком поставок (Приложение № 2). Объём каждой партии и сроки её поставки согласуются Сторонами в Графике поставок.

3.2. Базис поставки — доставка Товара Поставщиком автотранспортом до объекта Покупателя по адресу: г. Москва, ул. Строительная, д. 1. Расходы по доставке Товара до объекта Покупателя включены в цену Товара.

3.3. Поставщик не позднее чем за 3 рабочих дней до даты поставки партии уведомляет Покупателя о готовности к отгрузке с указанием даты и времени доставки. Покупатель обязан обеспечить беспрепятственный доступ транспортных средств Поставщика к месту разгрузки и приёмку Товара.

3.4. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю и подписания им товарной накладной (УПД) на соответствующую партию.

3.5. Датой поставки считается дата подписания Покупателем товарной накладной (УПД) на соответствующую партию Товара.

4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

4.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93 и характеристикам, указанным в Спецификации (Приложение № 1).

4.2. Одновременно с передачей каждой партии Товара Поставщик передаёт Покупателю следующие документы: паспорт качества на партию Товара, а также, при наличии, сертификат соответствия и протокол испытаний.

4.3. Качество Товара подтверждается при приёмке Товара Покупателем в порядке, установленном разделом 5 настоящего Договора. Отсутствие у Покупателя претензий по качеству при приёмке не лишает его права предъявить претензии по скрытым недостаткам, выявленным впоследствии, в пределах установленного законом срока.

5. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ТОВАРА

5.1. Приёмка Товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем в момент разгрузки Товара на объекте Покупателя.

5.2. Приёмка Товара по количеству и качеству оформляется товарной накладной (УПД), подписываемой уполномоченными представителями Сторон. При выявлении несоответствия количества или качества Товара условиям настоящего Договора Стороны составляют акт с указанием выявленных несоответствий.

5.3. О выявленных при приёмке несоответствиях Покупатель уведомляет Поставщика в течение 5 рабочих дней с момента приёмки. Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта в течение 3 рабочих дней с момента получения уведомления. Неявка представителя Поставщика не препятствует составлению акта Покупателем.

5.4. Для проверки качества Товара Покупатель вправе произвести отбор проб в порядке, установленном ГОСТ 8267-93, с оформлением соответствующего акта. Расходы на проведение проверки качества несёт Сторона, по инициативе которой она проводилась; при подтверждении несоответствия качества Товара условиям Договора расходы несёт Поставщик.

6. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

6.1. Цена Товара за единицу и общая сумма настоящего Договора определяются Спецификацией (Приложение № 1). Валюта расчётов — российский рубль.

6.2. Цена Товара включает НДС по ставке 20. Стоимость Товара без НДС и сумма НДС указываются в Спецификации (Приложение № 1).

6.3. Расчёты производятся в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика, указанный в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора.

6.4. Оплата каждой партии Товара производится Покупателем в течение 30 календарных дней с даты поставки партии на основании товарной накладной (УПД) и счёта Поставщика.

6.5. Цена Товара может быть изменена по соглашению Сторон с оформлением дополнительного соглашения к настоящему Договору. Изменение цены не распространяется на партии Товара, поставленные до даты заключения такого соглашения.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0.1% от стоимости непоставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

7.2. За нарушение сроков оплаты Товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0.1% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки.

7.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре.

7.4. Основания освобождения Сторон от ответственности определяются разделом 8 настоящего Договора.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы: стихийными бедствиями, военными действиями, актами органов государственной власти, блокировкой дорог и иными обстоятельствами, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.

8.2. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана уведомить другую Сторону об их наступлении в течение 10 рабочих дней с момента их возникновения. Уведомление направляется в письменной форме.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 3 месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, направив другой Стороне письменное уведомление.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, разрешаются Сторонами путём переговоров.

9.2. До обращения в суд Сторона, чьё право нарушено, направляет другой Стороне письменную претензию. Срок ответа на претензию — 10 рабочих дней с момента её получения.

9.3. При недостижении согласия спор передаётся на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения ответчика. Применимое право — право Российской Федерации.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2026, а в части расчётов — до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме и подписываются уполномоченными представителями Сторон.

10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо в одностороннем порядке при существенном нарушении условий Договора другой Стороной с направлением письменного уведомления не менее чем за 30 календарных дней.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

11.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения: Приложение № 1 — Спецификация; Приложение № 2 — График поставок.

11.3. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в связи с исполнением настоящего Договора, и не раскрывать её третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.4. Обмен документами по настоящему Договору осуществляется по адресам электронной почты, указанным в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора. Документы, направленные по электронной почте, имеют юридическую силу до обмена оригиналами.

11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.6. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОСТАВЩИК

Поставщик
ООО 'Пример'
ИНН: 1234567890 | КПП: 123456789 | ОГРН: 1234567890123
Адрес: г. Москва, ул. Промышленная, д. 2
Р/с: 40702810000000000002 | Банк: ПАО ВТБ | БИК: 044525187
_____________ / Петров Петр Петрович /

ПОКУПАТЕЛЬ

Покупатель
ООО 'Пример'
ИНН: 1234567890 | КПП: 123456789 | ОГРН: 1234567890123
Адрес: г. Москва, ул. Ленина, д. 1
Р/с: 40702810000000000001 | Банк: ПАО Сбербанк | БИК: 044525225
_____________ / Иванов Иван Иванович /

Образец не является универсальным документом.
Воспользуйтесь конструктором для составления актуального документа.

Ответьте на несколько вопросов и получите готовый документ

СТОРОНЫ ДОГОВОРА

Правовая форма: Поставщик
Правовая форма: Покупатель

1. СТОРОНЫ ДОГОВОРА

, ИНН , КПП , ОГРН , юридический адрес: , в лице , действующего на основании , именуемое в дальнейшем "Поставщик", с одной стороны, и

, ИНН , КПП , ОГРН , юридический адрес: , в лице , действующего на основании , именуемое в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны,

именуемые совместно "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

В документе

Стороны должны быть определены так, чтобы их можно было однозначно идентифицировать — это требование к содержанию договора (ст. 432 ГК РФ). Для поставки важно также подтвердить, что Поставщик и Покупатель действуют в рамках предпринимательской деятельности.

В разделе

Указать полные наименования и реквизиты каждой стороны (ОГРН/ОГРНИП, ИНН, КПП, адрес — в зависимости от правового статуса), а также должность, ФИО и основание полномочий подписантов (устав, доверенность и т.п.).

Риски если отсутствует

Договор не будет содержать сведений о сторонах, что затруднит его исполнение и судебную защиту.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Для каких целей приобретается щебень?
Как оформляется согласование ассортимента и количества товара?

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя щебень (далее — Товар), а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.2. Наименование, ассортимент (фракции), количество и качественные характеристики Товара определяются Спецификацией (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Поставка осуществляется отдельными партиями в соответствии с Графиком поставок (Приложение № 2).

2.3. Товар приобретается Покупателем для использования в предпринимательской деятельности (строительство).

2.4. Требования к качеству Товара и сопроводительные документы определяются разделом 4 настоящего Договора. Цена Товара и порядок расчётов определяются разделом 6 настоящего Договора. Сроки, базис поставки и момент перехода риска определяются разделом 3 настоящего Договора.

В документе

Предмет — существенное условие договора поставки: без согласования наименования, ассортимента и количества товара договор считается незаключённым (ст. 432, 455 ГК РФ).

В разделе

Указать, что Поставщик обязуется поставить щебень, а Покупатель — принять и оплатить его; определить наименование, ассортимент (фракции), количество и качественные характеристики через Спецификацию (Приложение № 1), являющуюся неотъемлемой частью договора; указать цель использования — предпринимательская деятельность Покупателя.

Риски если отсутствует

Договор будет считаться незаключённым (ст. 432 ГК РФ).

СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

Каким транспортом и на каких условиях осуществляется доставка?
Как организуется поставка в течение срока договора?
Когда переходят право собственности и риск случайной гибели товара?

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями в период с по в соответствии с Графиком поставок (Приложение № 2). Объём каждой партии и сроки её поставки согласуются Сторонами в Графике поставок.

3.2. Базис поставки — доставка Товара Поставщиком автотранспортом до объекта Покупателя по адресу: . Расходы по доставке Товара до объекта Покупателя включены в цену Товара.

3.3. Поставщик не позднее чем за рабочих дней до даты поставки партии уведомляет Покупателя о готовности к отгрузке с указанием даты и времени доставки. Покупатель обязан обеспечить беспрепятственный доступ транспортных средств Поставщика к месту разгрузки и приёмку Товара.

3.4. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю и подписания им товарной накладной (УПД) на соответствующую партию.

3.5. Датой поставки считается дата подписания Покупателем товарной накладной (УПД) на соответствующую партию Товара.

В документе

Сроки и порядок поставки — обязательные условия договора поставки (ст. 506, 508, 509 ГК РФ). Согласование базиса поставки и момента перехода риска защищает стороны от споров об утрате товара в пути (ст. 458, 459 ГК РФ).

В разделе

Определить период поставки или порядок его согласования (график поставок), базис поставки (самовывоз или доставка Поставщиком с указанием адреса объекта и вида транспорта), момент перехода риска случайной гибели или повреждения товара, порядок извещения о готовности к отгрузке.

Риски если отсутствует

Несогласование условий о доставке (базис поставки, момент перехода риска) создаёт риск убытков при утрате или повреждении товара в пути.

КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

Каким требованиям должно соответствовать качество щебня?
Какие документы о качестве передаются с товаром?
Сохраняется ли право на претензии по скрытым недостаткам?

4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

4.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям и характеристикам, указанным в Спецификации (Приложение № 1).

4.2. Одновременно с передачей каждой партии Товара Поставщик передаёт Покупателю следующие документы: паспорт качества на партию Товара, а также, при наличии, сертификат соответствия и протокол испытаний.

4.3. Качество Товара подтверждается при приёмке Товара Покупателем в порядке, установленном разделом 5 настоящего Договора. Отсутствие у Покупателя претензий по качеству при приёмке не лишает его права предъявить претензии по скрытым недостаткам, выявленным впоследствии, в пределах установленного законом срока.

В документе

Требования к качеству — необходимое условие для возможности предъявления претензий по недостаткам товара (ст. 469, 474 ГК РФ). Без них Покупатель лишается правовой опоры при обнаружении некачественного щебня.

В разделе

Указать, что качество товара должно соответствовать ГОСТ или ТУ (с номером/обозначением), перечислить сопроводительные документы (паспорт качества, сертификат соответствия, протокол испытаний), порядок их передачи и подтверждения качества при приёмке.

Риски если отсутствует

Неуказание требований к качеству (ГОСТ, ТУ) и порядка приёмки по качеству лишает покупателя возможности предъявить претензии по скрытым недостаткам.

ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ТОВАРА

В какой момент осуществляется приёмка товара?
Как оформляются выявленные несоответствия?
Предусматривается ли отбор проб для проверки качества?

5. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ТОВАРА

5.1. Приёмка Товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем в момент разгрузки Товара на объекте Покупателя.

5.2. Приёмка Товара по количеству и качеству оформляется товарной накладной (УПД), подписываемой уполномоченными представителями Сторон. При выявлении несоответствия количества или качества Товара условиям настоящего Договора Стороны составляют акт с указанием выявленных несоответствий.

5.3. О выявленных при приёмке несоответствиях Покупатель уведомляет Поставщика в течение рабочих дней с момента приёмки. Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта в течение рабочих дней с момента получения уведомления. Неявка представителя Поставщика не препятствует составлению акта Покупателем.

5.4. Для проверки качества Товара Покупатель вправе произвести отбор проб в порядке, установленном , с оформлением соответствующего акта. Расходы на проведение проверки качества несёт Сторона, по инициативе которой она проводилась; при подтверждении несоответствия качества Товара условиям Договора расходы несёт Поставщик.

В документе

Порядок приёмки регламентирует действия Покупателя при получении товара и фиксации недостатков, что напрямую влияет на возможность защиты его прав (ст. 513, 514 ГК РФ).

В разделе

Описать момент и место приёмки, сроки и способ уведомления Поставщика о выявленных несоответствиях, порядок составления акта (с участием представителя Поставщика или без него), отбор проб, а также указать, что приёмка оформляется товарной накладной (УПД) и актом; можно сослаться на Инструкции Госарбитража П-6 и П-7.

Риски если отсутствует

Отсутствие порядка приёмки может затруднить доказывание факта поставки некачественного товара и предъявление претензий.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

Какой порядок оплаты товара применяется?
Какая ставка НДС применяется к цене товара?
Допускается ли изменение цены товара в течение срока договора?

6. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

6.1. Цена Товара за единицу и общая сумма настоящего Договора определяются Спецификацией (Приложение № 1). Валюта расчётов — российский рубль.

6.2. Цена Товара включает НДС по ставке . Стоимость Товара без НДС и сумма НДС указываются в Спецификации (Приложение № 1).

6.3. Расчёты производятся в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика, указанный в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора.

6.4. Оплата каждой партии Товара производится Покупателем в течение календарных дней с даты поставки партии на основании товарной накладной (УПД) и счёта Поставщика.

6.5. Цена Товара может быть изменена по соглашению Сторон с оформлением дополнительного соглашения к настоящему Договору. Изменение цены не распространяется на партии Товара, поставленные до даты заключения такого соглашения.

В документе

Цена и порядок расчётов — существенные условия договора поставки, без их согласования невозможно определить обязательство Покупателя по оплате (ст. 485, 486, 516 ГК РФ).

В разделе

Установить цену за единицу товара и общую сумму договора, указать наличие или отсутствие НДС (с основанием), валюту (рубли), форму и порядок расчётов (предоплата или оплата по факту с отсрочкой), сроки оплаты каждой партии, реквизиты для перечисления, возможность изменения цены.

Риски если отсутствует

Отсутствие условия о порядке и сроках оплаты может привести к спору о моменте исполнения обязательства и начислению неустойки.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Какой размер неустойки за нарушение обязательств?
Ограничивается ли общий размер неустойки?
Допускается ли взыскание убытков сверх неустойки?

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере % от стоимости непоставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

7.2. За нарушение сроков оплаты Товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере % от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки.

7.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре.

7.4. Основания освобождения Сторон от ответственности определяются разделом 8 настоящего Договора.

В документе

Условие о неустойке обеспечивает исполнение обязательств и позволяет стороне требовать её уплаты без доказывания убытков (ст. 329, 330, 331 ГК РФ).

В разделе

Предусмотреть неустойку за нарушение Поставщиком сроков поставки и Покупателем сроков оплаты (размер — например, 0,1% от стоимости непоставленного товара или суммы задолженности за каждый день просрочки), указать, что уплата неустойки не освобождает от исполнения обязательства в натуре, при необходимости — ограничение ответственности.

Риски если отсутствует

Отсутствие условия о неустойке лишает сторону права требовать её уплаты в упрощённом порядке (потребуется доказывание убытков).

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Какой перечень обстоятельств непреодолимой силы применяется?
В какой срок необходимо уведомить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы?
Через какой срок стороны вправе отказаться от договора при длительном форс-мажоре?

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы: стихийными бедствиями, военными действиями, актами органов государственной власти, блокировкой дорог и иными обстоятельствами, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.

8.2. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана уведомить другую Сторону об их наступлении в течение рабочих дней с момента их возникновения. Уведомление направляется в письменной форме.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, направив другой Стороне письменное уведомление.

В документе

Оговорка о форс-мажоре позволяет сторонам освободиться от ответственности при чрезвычайных обстоятельствах (ст. 401 ГК РФ) и избежать споров о квалификации таких обстоятельств.

В разделе

Перечислить обстоятельства непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия, акты органов власти, блокировки дорог и т.п.), установить порядок и сроки уведомления о их наступлении, срок действия и порядок прекращения обязательств при длительном форс-мажоре.

Риски если отсутствует

Отсутствие оговорки о форс-мажоре может привести к спорам об освобождении от ответственности при наступлении чрезвычайных обстоятельств.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Обязателен ли досудебный претензионный порядок?
В каком суде рассматриваются споры?

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, разрешаются Сторонами путём переговоров.

9.2. До обращения в суд Сторона, чьё право нарушено, направляет другой Стороне письменную претензию. Срок ответа на претензию — рабочих дней с момента её получения.

9.3. При недостижении согласия спор передаётся на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения ответчика. Применимое право — право Российской Федерации.

В документе

Раздел определяет порядок урегулирования разногласий и подсудность споров, что важно для оперативного разрешения конфликтов и снижения судебных издержек (ст. 452 ГК РФ, АПК РФ).

В разделе

Установить обязательный досудебный претензионный порядок (срок направления претензии и ответа на неё), указать подсудность (например, Арбитражный суд по месту нахождения ответчика) и применимое право — право Российской Федерации.

Риски если отсутствует

Отсутствие согласования подсудности может привести к спорам о компетенции суда.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ

На какой срок заключается договор?
Предусматривается ли автоматическая пролонгация договора?
За какой срок необходимо уведомить о расторжении договора?

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до , а в части расчётов — до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме и подписываются уполномоченными представителями Сторон.

10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо в одностороннем порядке при существенном нарушении условий Договора другой Стороной с направлением письменного уведомления не менее чем за календарных дней.

В документе

Срок действия и порядок изменения/расторжения договора обеспечивают определённость отношений сторон и возможность их изменения в соответствии с законом (ст. 425, 450–453 ГК РФ).

В разделе

Указать срок действия договора (с момента подписания до исполнения обязательств или до определённой даты), возможность пролонгации, порядок изменения и расторжения (по соглашению сторон, в одностороннем порядке при существенном нарушении с уведомлением), требование оформлять изменения дополнительными соглашениями в письменной форме.

Риски если отсутствует

Отсутствие условия о сроке действия и порядке изменения может создать неопределённость в отношениях сторон.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Допускается ли обмен документами по электронной почте?
Включается ли условие о конфиденциальности?

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

11.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения: Приложение № 1 — Спецификация; Приложение № 2 — График поставок.

11.3. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в связи с исполнением настоящего Договора, и не раскрывать её третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.4. Обмен документами по настоящему Договору осуществляется по адресам электронной почты, указанным в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора. Документы, направленные по электронной почте, имеют юридическую силу до обмена оригиналами.

11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.6. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

В документе

Заключительные положения упорядочивают вступление договора в силу, перечень приложений и порядок обмена документами, что важно для подтверждения условий договора и его исполнения (ст. 432, 434 ГК РФ).

В разделе

Указать, что договор вступает в силу с момента подписания, перечислить приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора, установить порядок обмена документами (в том числе по электронной почте), условие о конфиденциальности (при необходимости), количество экземпляров и их юридическую силу.

Риски если отсутствует

Отсутствие заключительных положений может затруднить применение договора и подтверждение его условий.

На основе ваших данных система автоматически сформирует корректный и готовый к использованию документ.

Частые вопросы

Что такое договор поставки щебня и чем он отличается от договора купли-продажи?

Это разновидность договора купли-продажи, по которому поставщик-предприниматель обязуется передать щебень покупателю в обусловленный срок для использования в предпринимательской деятельности. В отличие от обычной купли-продажи, здесь важны сроки поставки партиями и предпринимательский характер сделки (ст. 506 ГК РФ).

Какие условия договора поставки щебня являются обязательными?

Существенными являются предмет (наименование, ассортимент и количество щебня) и срок поставки. Без согласования предмета договор считается незаключённым (ст. 432, 455 ГК РФ), поэтому ассортимент и объём обычно фиксируют в Спецификации как приложении к договору.

Зачем нужна Спецификация и является ли она частью договора?

Спецификация фиксирует конкретные фракции, количество и характеристики щебня по каждой партии. Если в договоре указано, что она является неотъемлемой частью, её условия обязательны для сторон наравне с основным текстом.

Чем отличается поставка щебня автотранспортом от самовывоза?

При доставке поставщиком расходы на перевозку обычно включены в цену, а риск случайной гибели товара переходит в момент передачи покупателю. При самовывозе покупатель сам вывозит товар со склада, и с этого момента несёт риск его утраты (ст. 458, 459 ГК РФ).

Можно ли заключить договор поставки щебня с физическим лицом или самозанятым?

Да, стороны могут быть любыми, но договор поставки по смыслу ст. 506 ГК РФ предполагает предпринимательскую деятельность. Если покупатель — физлицо для личных нужд, отношения могут квалифицироваться как обычная купля-продажа с применением норм о защите прав потребителей.

Нужно ли заверять договор поставки щебня у нотариуса?

Нет, нотариальное удостоверение для такого договора законом не требуется. Достаточно простой письменной формы с подписями уполномоченных лиц обеих сторон.

Обязательна ли печать на договоре поставки щебня?

Печать не является обязательным реквизитом, и её отсутствие не лишает договор силы. Однако если у организации есть печать, её проставление подтверждает подписание документа и снижает риск споров о подлинности.

Кто вправе подписать договор поставки щебня от имени организации?

Как правило, директор или иное лицо, действующее на основании устава. Если подписывает представитель по доверенности, в договоре указывают реквизиты доверенности и при необходимости прикладывают её копию.

Достаточно ли обмена сканами договора по электронной почте?

Стороны могут признать юридическую силу документов, направленных по электронной почте, если это прямо указано в договоре. Для надёжности в заключительных положениях прописывают адреса электронной почты и порядок обмена оригиналами.

Как правильно оформить приёмку щебня по количеству и качеству?

Приёмку оформляют товарной накладной (УПД) и актом, а при выявлении несоответствий — актом о недостатках с уведомлением поставщика. Можно сослаться на Инструкции Госарбитража П-6 и П-7, если стороны не согласовали иной порядок.

Что будет, если в договоре не указать требования к качеству щебня?

Без указания ГОСТ или ТУ покупателю сложнее доказать, что поставлен некачественный товар, особенно при скрытых недостатках. Поэтому в договоре фиксируют стандарт качества и перечень сопроводительных документов (паспорт качества, сертификаты).

Какие типичные ошибки допускают при составлении договора поставки щебня?

Часто не согласуют количество и ассортимент, не указывают базис поставки и момент перехода риска, забывают про неустойку и порядок приёмки. Это приводит к спорам о том, был ли договор заключён и кто несёт убытки при утрате товара в пути.

Какой размер неустойки обычно устанавливают за просрочку поставки или оплаты?

Распространённая практика — 0,1% от стоимости непоставленного товара или суммы задолженности за каждый день просрочки. Стороны могут согласовать иной размер, но чрезмерно высокую неустойку суд вправе снизить (ст. 333 ГК РФ).

Сколько экземпляров договора нужно составить и как его хранить?

Обычно составляют два экземпляра — по одному для каждой стороны, каждый имеет равную юридическую силу. Хранить договор и приложения рекомендуется в течение срока его действия и не менее трёх лет после исполнения обязательств.

Что будет, если поставщик не поставит предоплаченный щебень?

Покупатель вправе требовать возврата предоплаты, уплаты неустойки и возмещения убытков. Чтобы защитить свои интересы, при полной предоплате в договор включают обеспечение — банковскую гарантию, поручительство или повышенную неустойку за непоставку.
SurferDoc
Создание документа

Конструктор сформирует документ под ваши ответы.
После чего вы сможете проверить, заполнить и скачать его в нужном формате.

Доступ к конструктору платный: 99 рублей
Покажем вам результат до оплаты.

SurferDoc
Думаю ...

вы в очереди

Документ обновляется (~1 мин). Можно продолжить заполнение, мы сообщим, когда всё будет готово.

SurferDoc

Готово!

Документ обновлён с учётом ваших параметров.

Не получилось обновить

Что-то пошло не так. Обновите страницу и попробуйте ещё раз — обычно это помогает.