Конструктор публичной оферты на выполнение работ

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ (ОФЕРЕНТЕ)

Исполнителем по настоящей оферте является (ОГРН , ИНН ), юридический адрес: .

Контактные данные Исполнителя: телефон , адрес электронной почты .

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ

2.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы, указанные в Приложении № 1 к настоящей Оферте (далее — «Работы»), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей Офертой.

2.2. Наименование, объём (количество единиц, площадь и т.п.) и иные характеристики Работ определяются в Приложении № 1 к настоящей Оферте.

2.3. Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям ГОСТ , а также иным обязательным нормам и правилам, действующим на территории Российской Федерации.

2.4. Результатом выполнения Работ является надлежащим образом выполненный объём Работ, предусмотренный Приложением № 1 к настоящей Оферте, и соответствующий требованиям к качеству, установленным в пункте 2.3 настоящего раздела.

3. ПОРЯДОК АКЦЕПТА ОФЕРТЫ

3.1. Акцептом (принятием) настоящей оферты признается совершение Заказчиком действий по оплате счета, выставленного Исполнителем на основании заявки Заказчика. Договор считается заключенным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.2. Заявка на выполнение работ направляется Заказчиком Исполнителю одним из следующих способов: путем заполнения формы заявки на сайте Исполнителя по адресу или путем направления заявки на адрес электронной почты . В заявке указываются наименование, объем и иные необходимые характеристики работ.

3.3. После получения заявки Исполнитель выставляет Заказчику счет на оплату. Счет действителен для оплаты в течение рабочих дней с даты его выставления, если иной срок не указан в самом счете.

3.4. Исполнитель вправе отозвать оферту в любое время до ее акцепта Заказчиком. Отзыв оферты осуществляется путем размещения соответствующей информации на сайте Исполнителя или направления уведомления Заказчику. Оферта считается отозванной с момента размещения такой информации или направления уведомления.

3.5. В течение рабочих дней с момента поступления оплаты Исполнитель направляет Заказчику подтверждение акцепта оферты по адресу электронной почты, указанному Заказчиком в заявке. Подтверждение акцепта содержит номер и дату договора, а также ссылку на условия настоящей оферты.

3.6. Акцепт оферты является полным и безоговорочным. Совершение Заказчиком действий, указанных в пункте 3.1 настоящего раздела, означает, что Заказчик ознакомился с условиями оферты и согласен с ними в полном объеме.

4. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

4.1. Цена работ по Договору является твёрдой и составляет рублей. Изменение цены возможно только по письменному соглашению Сторон.

4.2. Заказчик производит предоплату в размере рублей, что составляет % от цены работ, в течение рабочих дней с момента акцепта оферты.

4.3. Оставшаяся часть цены работ в размере рублей оплачивается Заказчиком в течение рабочих дней после подписания Сторонами акта выполненных работ.

4.4. Оплата производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя, указанный в разделе «Реквизиты и подпись Исполнителя» настоящей Оферты. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на счёт Исполнителя.

4.5. Детальный перечень, объём и стоимость работ указываются в Приложении № 2 (Смета), которое является неотъемлемой частью Договора.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Начало выполнения работ: «». Окончание выполнения работ: «». Сроки выполнения работ являются существенным условием настоящей оферты.

5.2. Исполнитель вправе выполнить работы досрочно. Досрочное выполнение работ не является нарушением сроков и не требует дополнительного согласования с Заказчиком.

5.3. Продление сроков выполнения работ допускается только по письменному соглашению Сторон. Для продления срока Заказчик направляет Исполнителю соответствующее предложение, которое подлежит рассмотрению в течение рабочих дней.

5.4. В случае нарушения Исполнителем конечного срока выполнения работ Заказчик вправе требовать уплаты неустойки в порядке, предусмотренном разделом «Ответственность сторон и порядок разрешения споров» настоящей оферты.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ РАБОТ

6.1. Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности результата работ к сдаче путём направления электронного сообщения на адрес электронной почты Заказчика, указанный при акцепте оферты. Уведомление считается доставленным в день его отправки.

6.2. Заказчик обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения уведомления, указанного в п. 6.1, принять результат работ лично на месте выполнения работ и подписать акт выполненных работ (далее — Акт) на бумажном носителе.

6.3. Акт подписывается Сторонами лично. При уклонении Заказчика от подписания Акта в установленный срок Исполнитель составляет односторонний Акт, который является подтверждением выполнения работ надлежащего качества.

6.4. В случае обнаружения недостатков при приёмке Заказчик обязан указать их в Акте. Требования к качеству работ регулируются разделом 7 настоящей оферты.

6.5. Если Заказчик не подписал Акт и не заявил мотивированных возражений в срок, установленный п. 6.2, работы считаются принятыми без замечаний, а Акт — подписанным Сторонами.

7. КАЧЕСТВО РАБОТ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Исполнитель обязуется выполнить работы в соответствии с условиями настоящей оферты, а также обязательными строительными, техническими и иными нормами, установленными законодательством Российской Федерации.

7.2. На результаты выполненных работ устанавливается гарантийный срок продолжительностью месяцев с даты подписания акта приёма-передачи выполненных работ.

7.3. Если в течение гарантийного срока Заказчиком будут обнаружены недостатки (дефекты) выполненных работ, Исполнитель обязан устранить их за свой счёт в течение рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика.

7.4. Претензии по качеству выполненных работ могут быть предъявлены Заказчиком в течение гарантийного срока, установленного в пункте 7.2 настоящего раздела.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. За нарушение Исполнителем сроков выполнения работ, установленных в разделе 5 настоящей Оферты, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1% от цены невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от цены таких работ.

8.2. Исполнитель несет ответственность за скрытые недостатки выполненных работ, которые не могли быть обнаружены Заказчиком при приемке, в течение 1 (одного) года с даты подписания акта выполненных работ.

8.3. В случае обнаружения недостатков, указанных в пункте 9.2, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование об их безвозмездном устранении в разумный срок.

8.4. Стороны устанавливают обязательный досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. Претензия направляется в письменной форме на адрес и электронную почту Исполнителя, указанные в разделе 1 настоящей Оферты.

8.5. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) календарных дней с даты ее получения. В случае неполучения ответа в указанный срок или отказа в удовлетворении требований, спор может быть передан на рассмотрение суда.

8.6. Все споры, возникающие из настоящей Оферты или в связи с ней, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Исполнителя (истца).

8.7. В остальных случаях ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящая оферта вступает в силу с момента её публикации на сайте Исполнителя и действует бессрочно до момента её отзыва или изменения Исполнителем.

9.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящую оферту. Новая редакция оферты вступает в силу с момента её публикации на сайте Исполнителя, если иной срок не указан в тексте изменений. Исполнитель уведомляет заказчиков об изменениях путём размещения информации на своём сайте не позднее чем за календарных дней до вступления изменений в силу.

9.3. В случае отзыва оферты Исполнитель публикует соответствующее уведомление на своём сайте. Договоры, заключённые до момента отзыва оферты, сохраняют свою силу, если стороны не договорились об ином.

9.4. Отношения сторон, не урегулированные настоящей офертой, регулируются законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом РФ (статьи 437, 702–729) и Законом РФ «О защите прав потребителей» (если заказчиком является физическое лицо).

9.5. Все споры и разногласия, возникающие из настоящей оферты или в связи с ней, разрешаются путём переговоров. При недостижении согласия спор передаётся на рассмотрение в суд по месту нахождения Исполнителя в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

9.6. Неотъемлемой частью настоящей оферты являются следующие приложения:

• Приложение № 1 — Перечень работ, выполняемых по договору;
• Приложение № 2 — Смета (расчёт стоимости работ).

9.7. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящей офертой, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель:

ИНН:

ОГРН/ОГРНИП:

Юридический адрес:

Расчётный счёт:

БИК:

Корреспондентский счёт:

Наименование банка: